栏杆扶手工程承包合同范本2024年通用.docxVIP

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME

甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

COUNTRACTCOVER

专业合同封面

RESUME

PERSONAL

栏杆扶手工程承包合同范本2024年通用

本合同目录一览

1.合同双方基本信息

1.1承包方信息

1.1.1名称

1.1.2地址

1.1.3联系人

1.1.4联系电话

1.2业主方信息

1.2.1名称

1.2.2地址

1.2.3联系人

1.2.4联系电话

2.工程概况

2.1工程名称

2.2工程地点

2.3工程规模

2.4工程内容

3.合同工期

3.1工期开始时间

3.2工期结束时间

3.3工期延误责任

4.工程质量要求

4.1质量标准

4.2质量检验

4.3质量纠纷处理

5.工程造价

5.1工程造价确定方式

5.2工程造价组成

5.3工程造价调整

6.支付方式

6.1付款方式

6.2付款进度

6.3付款时间

6.4付款条件

7.交工验收

7.1交工验收条件

7.2交工验收程序

7.3交工验收标准

7.4交工验收争议处理

8.违约责任

8.1承包方违约责任

8.2业主方违约责任

9.争议解决

9.1争议解决方式

9.2争议解决程序

9.3争议解决机构

10.合同生效与解除

10.1合同生效条件

10.2合同解除条件

10.3合同解除程序

11.合同附件

11.1附件一：工程量清单

11.2附件二：工程图纸

11.3附件三：其他相关文件

12.合同其他约定

12.1保密条款

12.2通知与送达

12.3合同修改

12.4合同解除

12.5合同终止

13.合同解除与终止后的处理

13.1合同解除后的处理

13.2合同终止后的处理

14.其他

14.1合同适用法律

14.2合同解释

14.3合同签署日期

14.4合同份数

第一部分：合同如下：

1.合同双方基本信息

1.1承包方信息

1.1.1名称：栏杆扶手工程有限责任公司

1.1.2地址：省市区路号

1.1.3联系人：

1.1.4联系电话1.2业主方信息

1.2.1名称：房地产开发有限公司

1.2.2地址：省市区路号

1.2.3联系人：

1.2.4联系电话2.工程概况

2.1工程名称：住宅小区栏杆扶手工程

2.2工程地点：省市区住宅小区

2.3工程规模：占地面积平方米，建筑面积平方米

2.4工程内容：包括栏杆扶手的设计、制作、安装及验收等

3.合同工期

3.1工期开始时间：2024年3月1日

3.2工期结束时间：2024年8月31日

3.3工期延误责任：因承包方原因造成工期延误，每延误一天，承包方应支付业主方违约金元；因业主方原因造成工期延误，业主方应赔偿承包方损失，赔偿金额为延误天数乘以每日损失元。

4.工程质量要求

4.1质量标准：符合国家相关质量标准及设计要求

4.2质量检验：由业主方委托具有相应资质的检测机构进行

4.3质量纠纷处理：若发现质量问题，双方应共同协商解决，协商不成可向有管辖权的人民法院提起诉讼

5.工程造价

5.1工程造价确定方式：根据工程量清单及市场行情确定

5.2工程造价组成：包括材料费、人工费、机械费、管理费等

5.3工程造价调整：因材料价格波动、政策调整等原因，工程造价可进行适当调整，调整幅度不得超过合同总价的%

6.支付方式

6.1付款方式：分阶段支付

6.2付款进度：工程进度达到%时支付%，工程完工验收合格后支付%，尾款在保修期满后支付

6.3付款时间：每月日前支付上个月应付款项

6.4付款条件：付款凭证齐全，工程质量合格

7.交工验收

7.1交工验收条件：工程按合同约定完成，质量符合要求，资料齐全

7.2交工验收程序：由业主方组织验收，承包方配合

7.3交工验收标准：符合国家相关质量标准及设计要求

7.4交工验收争议处理：验收不合格，承包方应按约定进行整改，整改合格后方可再次验收

8.违约责任

8.1承包方违约责任

8.1.1未按期完成工程，每逾期一天，承包方应向业主方支付违约金，金额为合同总价的0.5%。

8.1.2工程质量不达标，承包方应无条件返工，并承担由此产生的所有费用。

8.1.3未按合同约定支付工程款，每逾期支付一天，承包方应向业主方支付滞纳金，金额为逾期付款金额的0.1%。

8.2业主方违约责任

8.2.1未按合同约定支付工程款，每逾期支付一天，业主方应向承包方支付违约金，金额为逾期付款金额的0.1%。

8.2.2阻碍或干扰承包方正