油漆施工合同与油漆施工合同范本7篇.docx

油漆施工合同与油漆施工合同范本7篇

篇1

油漆施工合同

甲方（委托方）：__________

乙方（施工方）：__________

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就乙方承接甲方油漆施工工程（以下简称“本工程”）的相关事宜，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：__________

2.工程地点：__________

3.施工内容：__________

4.施工面积：__________

二、施工期限

1.施工开工日期：自本合同签订之日起______天内。

2.施工竣工日期：__________

三、施工价格及付款方式

1.施工单价：__________

2.付款方式：甲方需在合同签订后支付乙方预付款______%，即人民币______圆整（￥__________）。工程竣工验收合格后，甲方需支付乙方剩余款项，即合同总价的______%。

四、施工材料及设备

1.施工材料：乙方需使用优质油漆及配套稀释剂，材料品牌需经甲方认可。

2.施工设备：乙方需提供齐全的施工设备，包括但不限于喷枪、搅拌器、滚筒等。

五、施工验收标准及方法

1.验收标准：本工程需按照国家相关油漆施工质量标准进行验收。

2.验收方法：甲方需在工程竣工后组织专业人员进行验收，验收合格后需出具验收报告。

六、保修条款

1.保修期限：本工程保修期为______年，自竣工验收之日起计算。

2.保修责任：在保修期内，乙方需对因施工原因造成的漆膜脱落、变色等问题进行免费维修。

七、违约责任

1.甲方违约责任：

（1）甲方未能按照合同约定支付乙方款项的，每逾期一天，需支付乙方合同总价______%的违约金。

（2）甲方未能按照合同约定提供施工条件或中途变更设计导致乙方停工、窝工的，甲方需赔偿乙方因此造成的全部损失。

2.乙方违约责任：

（1）乙方未能按照合同约定按时完成施工任务的，每逾期一天，需支付甲方合同总价______%的违约金。

（2）乙方施工质量不符合合同约定的，需无偿返工直至符合要求，并赔偿甲方因此造成的全部损失。

（3）乙方在施工过程中擅自变更设计或偷工减料的，甲方有权解除合同，并要求乙方赔偿因此造成的全部损失。

八、其他约定事项

1.双方在履行本合同时，如发生争议或纠纷，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

2.本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。

3.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。本合同自双方签字盖章之日起生效。

甲方（签字/盖章）：__________

乙方（签字/盖章）：__________

日期：__________

篇2

油漆施工合同

甲方（委托方）：_________

乙方（施工方）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就乙方承接甲方油漆施工工程（以下简称“本工程”）的相关事宜，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：_________

2.工程地点：_________

3.施工内容：_________

4.施工面积：_________

二、施工期限

1.施工开工日期：自本合同签订之日起________日内。

2.施工竣工日期：________年________月________日。

三、合同总价款及支付方式

1.本合同总价款为人民币（大写）________元。

2.支付方式：

-甲方应按以下方式向乙方支付合同款项：

-签订合同后________日内，甲方支付合同总价款的________%，即人民币（大写）________元；

-施工进度过半（即完成施工面积的________%）时，甲方再支付合同总价款的________%，即人民币（大写）________元；

-施工竣工后，甲方支付剩余的合同总价款，即人民币（大写）________元。

3.乙方银行账户信息：

-户名：_________

-账号：_________

-开户行：_________

四、双方权利和义务

1.甲方