冲桩合同书7篇.docxVIP

冲桩合同书7篇

篇1

甲方：XXX（以下简称甲方）

乙方：XXX（以下简称乙方）

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规，甲乙双方在友好协商基础上，订立本合同，以明确双方的权利和义务。

第一条：工程概况

1.1工程名称：冲桩工程

1.2工程地点：XXX

1.3承包范围：本合同工程冲桩施工。

1.4承包方式：包工包料。

第二条：甲方工作

2.1负责办理施工进场手续。

2.2负责统一制定施工过程中的各项管理规定。

2.3负责对工程质量、进度进行监督、检查和验收。

2.4负责按时支付工程款。

第三条：乙方工作

3.1负责编制施工组织设计及施工进度计划，并上报甲方审核。

3.2负责施工过程中的安全、质量、进度管理。

3.3负责提供本工程所需全部冲桩材料，包括钢筋、水泥、砂石等。

3.4负责办理竣工结算手续，提供完整的竣工资料。

第四条：合同工期

4.1开工日期：XXXX年XX月XX日。竣工日期：XXXX年XX月XX日。合同工期：XX天。

4.2延期开工：甲方需提前XX天通知乙方，乙方需提前XX天通知甲方。工期顺延。

4.3因甲方原因造成停工、窝工，工期顺延，因乙方原因造成停工、窝工，工期不顺延。

第五条：工程质量及验收标准

5.1工程质量：合格。执行标准为现行国家相关标准及行业标准。

5.2验收标准：按国家相关标准及行业标准进行验收。

5.3验收资料：乙方需提供完整的竣工资料，包括施工记录、试块报告、冲桩报告等。

第六条：合同价款及支付方式

6.1合同价款：本工程冲桩单价为XX元/米，暂定总价为XX元，最终以实际完成工程量结算。

6.2支付方式：甲方需按月支付乙方已完成工程量的XX%工程款，剩余XX%工程款在竣工结算后一次性付清。乙方需提供正式发票。

第七条：违约责任及争议解决方式

7.1违约责任：如一方违约，需承担相应的法律责任，并赔偿因此给对方造成的全部损失。

7.2争议解决方式：本合同在履行过程中如发生争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

第八条：其他事项

8.1本合同自双方签字盖章之日起生效，至合同义务履行完毕终止。合同一式两份，甲乙双方各执一份。

8.2本合同未尽事宜，可另行签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。

8.3本合同解释权归甲方所有。如乙方有任何疑问或需要进一步解释，请随时联系甲方。

篇2

甲方（发包方）：__________

乙方（承包方）：__________

根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就甲方委托乙方进行冲桩工程事宜，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：__________

2.工程地点：__________

3.工程范围：包括但不限于冲桩、接桩、送桩等。

4.工程要求：按照甲方提供的施工图纸和技术规范进行施工，确保工程质量符合相关标准。

二、合同价款及支付方式

1.合同价款：甲方应支付乙方的冲桩工程费用总计为__________元（大写：__________元整）。该费用包括材料费、人工费、机械费等所有相关费用。

2.支付方式：甲方应在合同签订后支付乙方合同价款的50%作为预付款。剩余50%的款项应在工程验收合格后一次性支付。

三、工期及验收

1.工期：乙方应在合同签订后尽快安排施工，确保在甲方要求的工期内完成冲桩工程。

2.验收：工程完成后，乙方应通知甲方进行验收。甲方应在收到通知后尽快安排验收工作。验收标准为甲方提供的施工图纸和技术规范。

四、违约责任

1.甲方违约责任：如甲方未按时支付合同价款或未按时进行验收，乙方有权要求甲方支付相应的违约金。

2.乙方违约责任：如乙方未按时完成冲桩工程或工程质量不符合相关标准，乙方应赔偿甲方因此造成的损失。

五、其他条款

1.争议解决：如双方在合同履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

2.合同生效：本合同自双方签字或盖章之日起生效。合同一式两份，甲乙双方各执一份。

3.其他约定：__________。

甲方（发包方）：__________（签字/盖章）

日期：__________年__________月__________日