最高法院 劳务分包合同5篇.docxVIP

最高法院劳务分包合同5篇

篇1

甲方（发包人）：[公司名称]

地址：[公司地址]

联系方式：[公司电话]

乙方（承包人）：[公司名称]

地址：[公司地址]

联系方式：[公司电话]

根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方劳务分包事项达成如下协议：

一、劳务分包内容

1.工程名称：[工程名称]

2.工程地点：[工程地点]

3.劳务分包范围：[劳务分包范围]

4.劳务分包方式：[劳务分包方式]

二、合同工期

1.合同工期自合同签订之日起至工程竣工验收合格之日止。

2.乙方应在合同签订后尽快组织人员进场施工，确保工程按时完成。

三、合同价款及支付方式

1.合同价款为[合同价款]元，大写为[大写金额]。该价款为包干价，包括但不限于人工费、材料费、机械使用费等全部费用。

2.支付方式：甲方在合同签订后支付乙方合同价款的[支付比例]作为预付款，剩余款项在工程竣工验收合格后一次性支付。

四、质量及技术要求

1.乙方应严格按照施工图纸和甲方要求进行施工，确保工程质量符合相关标准。

2.乙方在施工过程中应遵守安全生产、环境保护等相关法律法规，确保施工安全和环保。

五、双方权利义务

1.甲方有权对乙方施工过程中的质量、进度进行监督，提出合理的意见和建议。乙方应积极配合甲方进行质量检查和验收工作。

2.乙方在施工过程中应做好施工记录，确保施工数据的真实性和准确性。甲方有权对乙方的施工记录进行检查和审核。

3.乙方应确保施工人员的安全教育和培训，确保施工人员的安全意识和操作技能符合相关要求。甲方有权对乙方的安全教育和培训情况进行检查和考核。

4.乙方在施工过程中应遵守甲方的现场管理规定和规章制度，确保施工现场的秩序和安全。甲方有权对乙方的违规行为进行纠正和处罚。

六、违约责任

1.甲方未按时支付合同价款或未提供必要的技术支持和指导的，应承担相应的违约责任。乙方有权要求甲方支付违约金并赔偿因此造成的损失。

2.乙方未按时完成施工任务或施工质量不符合相关标准的，应承担相应的违约责任。甲方有权要求乙方支付违约金并赔偿因此造成的损失。

3.乙方在施工过程中存在违规行为或安全事故的，应承担相应的违约责任。甲方有权要求乙方支付违约金并赔偿因此造成的损失。

七、争议解决方式

1.合同履行过程中发生争议时，双方应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方可以向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。在诉讼过程中，双方应继续履行合同中未涉及争议部分的条款。

2.争议解决期间，双方应尊重对方的合法权益，不得采取任何可能加剧争议的措施。如因争议导致合同无法按时履行或无法完全履行，双方均应承担相应的违约责任。

3.争议解决后，双方应尽快恢复正常的合作关系，继续履行合同义务。如需修改合同条款或补充新的协议内容，双方应友好协商并签订书面补充协议。

八、合同生效及终止条款

1.合同自双方签字盖章之日起生效。合同生效后，双方应认真履行各自的义务，确保合同的顺利实施。任何一方不得擅自变更或解除本合同。

2.若因不可抗力或国家政策调整等原因导致合同无法继续履行时，双方可协商解除本合同。协商不成的，任何一方可以依据相关法律规定单方解除本合同。但单方解除本合同的一方应提前通知对方并承担相应的违约责任。

篇2

甲方：XXXX人民法院

乙方：XXXX劳务有限公司

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方的劳务分包事宜协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：XXXX人民法院司法项目

工程地点：XXXX人民法院指定地点

二、合同当事人

甲方（发包方）：XXXX人民法院

乙方（承包方）：XXXX劳务有限公司

三、合同工期

开工日期：XXXX年XX月XX日

竣工日期：XXXX年XX月XX日

合同工期：XX日历天

四、合同价款

金额（大写）：XXXX元整

（小写）：XXXX元

五、劳务分包内容

乙方负责提供劳务人员，按照甲方要求，在甲方指定的工程地点从事司法项目的劳务分包工作。具体劳务内容如下：

1.司法项目现场劳务作业；

2.司法项目相关技术支持；

3.甲方指定的其他劳务事项。

六、双方的权利和义务

1.甲方的权利和义务：

（1）甲方有权对乙方的劳务作业