精品私人施工合同样本7篇.docxVIP

精品私人施工合同样本7篇

篇1

合同编号：_________

甲方（发包人）：_________

乙方（承包人）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就甲方私人施工事项达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：_________

2.工程地点：_________

3.工程内容：_________

4.工程造价：_________

二、施工期限

1.施工日期：自合同签订之日起至工程竣工验收合格之日止。

2.竣工日期：_________

三、付款方式

1.甲方应按以下方式向乙方支付款项：

（1）合同签订后，甲方应支付乙方工程总造价的XX%作为预付款；

（2）工程竣工验收合格后，甲方应支付乙方剩余的款项。

2.具体付款时间和金额如下：

（1）预付款：_________元；

（2）竣工验收款：_________元。

四、施工要求及质量保证

1.乙方应严格按照甲方提供的施工图纸和技术要求进行施工，确保工程质量符合约定标准。

2.乙方应建立健全的质量保证体系，加强施工过程中的质量检查和控制，确保工程质量符合要求。

3.甲方有权对施工过程中的工程质量进行监督，发现质量问题应及时通知乙方进行整改。

4.工程竣工验收时，甲方应组织专业人员进行质量验收，确保工程质量符合合同约定。

5.如因乙方施工质量问题导致工程无法正常使用，乙方应承担相应的赔偿责任。

五、安全施工及文明施工

1.乙方应建立健全的安全施工制度，加强施工人员的安全培训，确保施工过程中的人员安全。

2.乙方应严格遵守施工现场的文明施工规定，保持施工现场的整洁有序，防止对环境造成污染。

3.甲方有权对施工过程中的安全问题和文明施工情况进行监督，发现存在问题时应及时通知乙方进行整改。

六、违约责任

1.甲方如未按照合同约定向乙方支付款项，应承担相应的违约责任，并赔偿乙方因此遭受的损失。

2.乙方如未按照合同约定完成施工任务，应承担相应的违约责任，并赔偿甲方因此遭受的损失。

3.因不可抗力因素导致合同无法按时履行的，双方应友好协商解决。

七、争议解决方式

1.甲、乙双方如因履行合同发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。在诉讼过程中，双方应遵守相关法律法规的规定，积极配合法院的调查取证工作。同时，双方应妥善保管好相关证据材料，以便证明自己的主张。最后，法院将根据查明的事实和双方提供的证据材料作出判决。如果一方不履行判决义务，另一方可以向法院申请强制执行。总之，在解决争议时，双方应遵循公平公正的原则，通过合法途径维护自己的合法权益。

篇2

甲方（发包方）：_________

乙方（承包方）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方承包甲方的私人施工工程事宜，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：_________

2.工程地点：_________

3.工程内容：_________

4.工程造价：_________

二、施工范围及要求

1.乙方根据甲方提出的施工内容和要求，进行施工图设计，并按时提交给甲方进行审查。

2.乙方应按照甲方审查通过的施工图进行工程施工，确保施工质量符合设计要求和相关标准。

3.乙方在施工过程中，应严格遵守安全施工规范，确保施工过程中的安全。

4.乙方应在施工过程中，妥善保护甲方的财产和物品，避免造成损坏或损失。

三、工期及进度

1.乙方应在合同签订后，按照甲方要求的工期进行工程施工。如有特殊情况，需提前告知甲方，以便甲方进行调整。

2.乙方应制定详细的施工进度计划，并按时提交给甲方进行审查。施工进度计划应包括施工工序、时间安排和人员配备等。

3.乙方应严格按照施工进度计划进行工程施工，确保施工进度符合计划要求。如有需要调整施工进度的情况，应提前告知甲方，以便甲方进行调整。

四、质量与验收

1.乙方应确保施工质量符合设计要求和相关标准。如因乙方施工质量问题导致工程验收不合格，乙方应负责进行返修或重做。

2.甲方应在工程完成后进行验收。验收时，乙方应提供完整的施工记录、质量检查报告等相关资料。

3.甲方应在验收过程中，对乙方的施工质量、进度和文