铁路护坡工程协议书7篇.docx

铁路护坡工程协议书7篇

篇1

甲方（发包方）：__________，地址：__________，联系方式：__________。

乙方（承包方）：__________，地址：__________，联系方式：__________。

根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方委托乙方进行铁路护坡工程事宜，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：__________铁路护坡工程。

2.工程地点：__________。

3.工程范围：包括铁路护坡的设计、施工、验收等全过程。

4.工程要求：按照铁路护坡工程的相关标准和规范进行设计、施工，确保工程质量达到合格以上等级。

二、合同价格及支付方式

1.合同价格：本次工程总价为__________元（大写：__________元整）。具体单价和工程量根据工程实际情况进行调整。

2.支付方式：甲方在签订合同后支付乙方工程总价的30%作为预付款，工程竣工验收合格后支付剩余款项。乙方需提供相应的发票和结算清单。

三、工期及验收

1.工期要求：乙方需在签订合同后尽快安排人员进场施工，确保工期按时完成。如遇不可抗力因素导致工期延误，乙方需及时告知甲方，并协商解决方案。

2.验收标准：工程竣工后，乙方需提交完整的竣工资料和验收申请。甲方在收到申请后10个工作日内组织验收小组进行验收。验收标准按照铁路护坡工程的相关标准和规范执行。

3.验收程序：验收小组在验收过程中发现问题或不足，需书面通知乙方进行整改。乙方需在规定时间内完成整改并提交再次验收申请。验收合格后，甲方出具验收报告并签字确认。

四、违约责任

1.甲方违约责任：如甲方未按时支付工程款或未提供必要的支持和资料，导致乙方无法按时开工或顺利完成工程，甲方需承担相应的违约责任。

2.乙方违约责任：如乙方未按照合同约定完成工程设计、施工任务，或工程质量未达到合格以上等级，乙方需承担相应的违约责任。同时，乙方需赔偿甲方由此造成的全部损失。

五、争议解决

1.争议解决方式：如双方在履行合同过程中发生争议，首先需通过友好协商解决。协商不成的，任何一方可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

2.争议解决程序：在诉讼过程中，双方需尊重法律事实，提供充分的证据材料。法院在查明事实、分清责任后，依法作出判决。判决生效并执行完毕后，双方之间的权利义务关系终止。

六、合同生效及终止

1.合同生效：本合同在甲乙双方签字盖章后生效。合同生效后，双方需严格遵守合同约定，认真履行各自义务。

2.合同终止：在本合同履行过程中，如遇不可抗力因素导致工程无法继续进行或双方协商一致同意终止合同的，双方可书面协议终止本合同。合同终止后，乙方需将已完成的工程和资料移交给甲方，甲方需按照合同约定支付乙方相应的工程款。

七、其他条款

1.本合同未尽事宜，双方可协商补充。补充协议与本合同具有同等法律效力。

2.本合同一式四份，甲乙双方各执两份。具有同等法律效力。

3.本合同自签订之日起生效。

甲方（签字/盖章）：__________

日期：__________年__________月__________日

乙方（签字/盖章）：__________

日期：__________年__________月__________日

篇2

甲方（发包方）：_________

乙方（承包方）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公正、诚实守信的基础上，就铁路护坡工程的建设达成以下协议：

一、工程概况

1.工程名称：铁路护坡工程

2.工程地点：_________

3.工程范围：包括护坡的挖掘、回填、加固等建设工作。

二、工期及进度

1.工程开工日期：_________年_________月_________日

2.工程竣工日期：_________年_________月_________日

3.进度要求：乙方需按照甲方要求的进度进行建设，确保工程按时完成。

三、质量与验收

1.质量要求：乙方需按照甲方提供的设计图纸和验收标准进行施工，确保工程质量符合相关要求。

2.验收标准：工程竣工后，甲方将组织验收，验收标准为甲方提供的设计图纸和验收标准。

3.验收程序：乙方需提交工程竣工报告，甲方将在收到报告后组织验收，验收合格后，双方签订验收合格证书。

四、费