2024版栏杆工程劳务分包.docxVIP

2024版栏杆工程劳务分包

本合同目录一览

1.分包工程概况

1.1工程名称

1.2工程地点

1.3工程规模

1.4工程期限

2.分包合同双方

2.1分包单位

2.2总承包单位

2.3甲方

2.4乙方

3.分包工程范围及内容

3.1分包工程范围

3.2分包工程内容

4.工程质量要求

4.1质量标准

4.2质量保证措施

4.3质量验收程序

5.工程进度要求

5.1工程进度计划

5.2工程进度调整

5.3工程延期责任

6.工程款支付方式

6.1预付款

6.2进度款

6.3结算款

6.4付款条件

7.保险及安全

7.1保险责任

7.2安全生产责任

7.3安全生产措施

8.违约责任

8.1违约情形

8.2违约责任

8.3违约赔偿

9.争议解决方式

9.1争议解决途径

9.2争议解决程序

10.合同生效及终止

10.1合同生效条件

10.2合同终止条件

10.3合同解除条件

11.合同附件

11.1附件清单

11.2附件内容

12.合同签署及备案

12.1签署日期

12.2签署地点

12.3备案机关

12.4备案手续

13.其他约定事项

13.1不可抗力

13.2合同变更

13.3合同解除

13.4合同终止

14.合同附件清单

14.1附件1：工程量清单

14.2附件2：工程进度计划

14.3附件3：合同专用条款

14.4附件4：其他相关文件

第一部分：合同如下：

第一条分包工程概况

1.1工程名称：项目栏杆工程

1.2工程地点：市区街道

1.3工程规模：总面积约为平方米，栏杆长度约为米

1.4工程期限：自合同签订之日起个月

第二条分包合同双方

2.1分包单位：栏杆工程有限公司

2.2总承包单位：建筑装饰工程公司

2.3甲方：建筑装饰工程公司

2.4乙方：栏杆工程有限公司

第三条分包工程范围及内容

3.1分包工程范围：包括但不限于栏杆的设计、制作、安装、调试及验收

3.2分包工程内容：栏杆的制作材料为不锈钢，栏杆样式为，栏杆高度为米，栏杆间距为米

第四条工程质量要求

4.1质量标准：按照国家相关标准及甲方要求执行，确保栏杆质量符合设计要求

4.2质量保证措施：乙方应采取严格的质量控制措施，确保施工过程中的材料、工艺、验收等环节符合质量标准

4.3质量验收程序：施工完成后，乙方应组织自检，并将验收报告提交甲方，甲方应在收到报告后个工作日内完成验收

第五条工程进度要求

5.1工程进度计划：详见附件2

5.2工程进度调整：如遇不可抗力等因素导致工程进度受到影响，双方应协商一致，调整工程进度计划

5.3工程延期责任：如因乙方原因导致工程延期，每延误一天，乙方应向甲方支付元违约金

第六条工程款支付方式

6.1预付款：合同签订后个工作日内，甲方支付乙方合同总价款的%

6.2进度款：工程进度达到%时，甲方支付乙方合同总价款的%

6.3结算款：工程完工并通过甲方验收后，甲方支付乙方合同总价款的%

6.4付款条件：甲方应在收到乙方提交的发票及相关证明材料后个工作日内支付相应款项

第七条保险及安全

7.1保险责任：乙方应为其施工人员投保意外伤害保险，并承担相应的保险费用

7.2安全生产责任：乙方应遵守国家及地方安全生产法规，确保施工过程中的安全生产

7.3安全生产措施：乙方应制定安全生产措施，并定期对施工现场进行安全检查，确保施工安全

第八条违约责任

8.1违约情形：

8.1.1乙方未按合同约定的时间和质量要求完成工程

8.1.2乙方未按合同约定支付工程款

8.1.3乙方在施工过程中造成安全事故

8.1.4乙方未按照合同约定进行保险投保

8.1.5乙方违反合同约定的其他行为

8.2违约责任：

8.2.1乙方应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等

8.2.2甲方有权解除合同，并要求乙方承担因此造成的全部损失

8.2.3乙方因违约行为造成的损失，甲方有权依法追偿

第九条争议解决方式

9.1争议解决途径：

9.1.1双方应通过友好协商解决争议

9.1.2如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼

9.2争议解决程序：

9.2.1双方应指定代表进行协商，并在协商过程中保持诚信

9.2.2如协商无果，任何一方均有权向法院提起诉讼，法院应根据事实和法律作出判决

第十条合同生效及终止

10.1合同生效条件：

10.1.1双方代表签字盖章

10.1.2甲方支付预付款

10.1.3乙方提交合格资质证明文件

10.2合同终止条件：