- 1、本文档共29页,可阅读全部内容。
- 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
脚手架搭建热门合同样书8篇
篇1
合同编号:XXXX-XXXX-XXXX
甲方(发包方):XXXX,以下简称甲方
乙方(承包方):XXXX,以下简称乙方
根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上,就脚手架搭建工程达成如下协议:
一、工程概况
1.工程名称:XXXX
2.工程地点:XXXX
3.工程内容:脚手架搭建、拆除及保养维护
二、承包方式
1.乙方采用包工包料的方式承包本工程,负责提供脚手架材料、安装及拆除所需的人工费用。
2.乙方应确保所提供的脚手架材料质量合格,安装牢固,并承担因材料质量或安装不当导致的安全事故责任。
三、工程期限
1.工程开工日期:XXXX年XX月XX日
2.工程竣工日期:XXXX年XX月XX日
3.如遇下列情况,乙方可以顺延工期:
(1)因甲方原因造成停工;
(2)因不可抗力因素导致工程无法继续进行。
四、工程质量
1.乙方应确保脚手架工程达到以下标准:安装牢固、结构稳定、安全可靠。
2.甲方有权对工程质量进行监督,并提出改进意见。乙方应及时采纳并改进。
五、工程价款及支付方式
1.工程总价款为人民币:壹佰贰拾万元整(¥1,200,000.00)。该价款已包含脚手架材料费、安装及拆除费用等全部费用。
2.甲方应在工程开工前向乙方支付工程总价款的XX%,即人民币:贰拾肆万元整(¥240,000.00)。剩余款项在工程竣工验收后一次性支付。
3.乙方应提供合法有效的发票作为收款凭证。
六、安全施工及保修期
1.乙方应严格遵守安全施工规定,确保施工现场安全。如因乙方原因造成安全事故,乙方应承担全部责任。
2.工程保修期为一年。在保修期内,如脚手架工程出现质量问题,乙方应及时进行修复。甲方不承担任何修复费用。
七、违约责任
1.甲方如未按合同约定时间支付工程款,每逾期一天,应向乙方支付应付未付金额的千分之一作为违约金。如逾期超过XX天,乙方有权解除本合同,并要求甲方赔偿因此造成的损失。
2.乙方如未按合同约定时间完成脚手架安装或拆除工作,每逾期一天,应向甲方支付合同总金额的千分之一作为违约金。如逾期超过XX天,甲方有权解除本合同,并要求乙方赔偿因此造成的损失。
3.双方如因违约造成对方损失,违约方应赔偿因此造成的全部损失。包括但不限于直接损失和间接损失。
八、争议解决方式
1.双方如因本合同发生争议,应首先通过友好协商解决。协商不成的,任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼。在争议解决期间,双方应继续履行本合同的其他部分。
2.争议解决期间所发生的费用由双方合理分担。具体包括诉讼费、保全费、鉴定费等费用。具体分担比例由法院根据案件具体情况判决确定。
3.双方应积极配合法院的调查取证工作,并提供相关证据材料。如有必要,双方同意接受法院的调查询问并签署相关笔录文件。
4.在争议解决过程中,双方应遵守保密义务,不得泄露与本案相关的任何信息。如有违反保密义务的,违约方应承担相应的法律责任并赔偿因此造成的损失。
篇2
甲方(发包方):_________
乙方(承包方):_________
根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上,就甲方发包给乙方的脚手架搭建工程,经友好协商,达成如下协议:
一、工程概况
1.工程名称:_________
2.工程地点:_________
3.工程内容:脚手架搭建、拆除及养护
二、合同工期
1.脚手架搭建完成时间:_________年_________月_________日
2.脚手架拆除完成时间:_________年_________月_________日
3.如遇不可抗力因素导致工期延误,双方协商解决。
三、合同价款及支付方式
1.工程总价:人民币_________元整(大写:_________元整)
2.支付方式:银行转账
3.付款时间:合同签订后,甲方支付乙方工程总价的30%作为预付款;脚手架搭建完成并经甲方验收合格后,甲方支付乙方工程总价的70%。
四、工程质量及验收标准
1.工程质量应符合《建筑施工脚手架安全技术规范》等相关标准。
2.验收标准:脚手架搭建完成后,乙方应向甲方提交验收申请,甲方应在收到申请后7个工作日内组织验收。验收时,乙方应提供完整的验收资料。
您可能关注的文档
- 劳务派遣合同劳务代理合同(日本为例)7篇.docx
- 料瓶联合经营合同7篇.docx
- 房屋租赁合同电子版下载房屋租赁合同电子版6篇.docx
- 有关购销合同合集8篇.docx
- 酒店特许加盟合同6篇.docx
- 图书馆系统技术支持服务合同6篇.docx
- 商场摊位租赁合同书8篇.docx
- 市场承包维修合同8篇.docx
- 不动产赠与协议(房产)5篇.docx
- 广州市个人住宅租赁协议书8篇.docx
- 3DOne学习90课件讲解.pptx
- Java 语言程序设计-第 10 章 网络聊天53课件讲解.ppt
- IO分配实例-PLC程序设计的第一步IO分配所谓里有课件讲解.ppt
- 4.3 纯扭构件承载力计算-1. 配筋强度之比 ζ b cor h cor 分别为核芯部分短边及长边尺寸 试验结果 0.5 ζ 2.0 时破坏时纵筋和箍筋都能达到屈服 u cor 截面核芯部分周长 u cor 2 b cor h cor 最佳值 ζ 1.2 定义 受扭纵筋与箍筋的体积比和强度比的乘积 作用 为保证箍筋和纵筋能有效的共同发挥作用 建议取值 0.6 ζ 1.7-1733553568810.pptx
- -5.5.1.2施工合同双方的一般权利和义务承包人的权利和义79课件讲解.pptx
- 3DOne学习95课件讲解.pptx
- International business negotiation-工程造价专业群成功入选双高计划建设高水平专业群 A 档 主讲 车旭源-1733567440819.pptx
- Java 语言程序设计-第 10 章 网络聊天60课件讲解.ppt
- 4.8.1污水的提升SewageTransfe17课件讲解.pptx
- International business negotiation-工程造价专业群成功入选双高计划建设高水平专业群 A 档 主讲 Joann-1733567909405.pptx
最近下载
- 基于惯量支撑和一次调频需求的VSG储能单元配置方法.pdf VIP
- 最新《绿色食品 农药使用准则》等58项标准目录.pdf
- 一种基于虚拟同步发电机的储能辅助调频容量配置方法.pdf VIP
- 中国古代民族关系.doc VIP
- 基于惯量支撑和一次调频需求的VSG储能单元配置方法.pptx VIP
- 对数与对数函数(解析版)-2025年高考数学一轮复习(新高考专用).pdf VIP
- Unit1-Unit4易错题 2022-2023学年人教版七年级英语上册 .pdf VIP
- bB正谱世上没有优丽狄茜我怎能活降B正谱子五线谱乐谱曲谱歌谱高清.pdf
- 储能电站惯量支撑和一次调频的功率协调控制装置及方法.pdf VIP
- 行吊安全操作规程培训课件.pptx
文档评论(0)