工程协议书模板8篇.docx

工程协议书模板8篇

篇1

甲方（发包方）：_________

乙方（承包方）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

第一条工程概况

1.工程名称：_________

2.工程地点：_________

3.工程承包方式：_________

4.工程范围和内容：_________

第二条工程期限

1.本工程合同工期为XX天（从开工之日算起）。

2.本工程计划开工日期XXXX年XX月XX日，计划完工日期XXXX年XX月XX日。

3.如遇下列情况，乙方可向甲方提出书面申请，经甲方同意后，可顺延工期：

（1）因天灾或不可抗拒的原因被迫停工的；

（2）因甲方提出变更计划或变更施工图而被迫停工的；

（3）因甲方原因造成乙方不能连续施工或导致工程损坏而被迫停工的。

第三条工程价款与支付方式

1.本工程合同总价为人民币_________元（￥_________元）。

2.支付方式：_________

第四条工程质量与验收

1.乙方必须严格按施工图纸、说明文件和国家颁发的有关规范、规程进行施工，并接受甲方代表的监督检查。

2.乙方应按工程进度，及时向甲方提供关于工程质量的技术资料等。隐蔽工程未经甲方专业人员检查不得进行下一道工序。

3.工程竣工验收，应以施工图纸、图说、技术资料、验收规范和质量标准为依据。验收不合格的，乙方应负责无偿返工或整改。

4.双方协商确定工程质量的具体标准。

第五条工程变更与材料供应

1.甲方如需变更设计或增加工程量，应提前XX天与乙方协商，并书面通知乙方。如因变更设计或增加工程量给乙方造成损失，甲方应给予必要的补偿。

2.乙方按图施工，如发现设计错误或严重不合理的地方，应及时以书面形式通知甲方代表，由甲方代表提交设计部门处理。

3.乙方在施工中使用的材料必须满足甲方和设计的要求，并接受甲方的检查监督。如不符合要求，乙方应无条件更换。

4.乙方负责采购材料，应确保质量合格、价格合理、供货及时。材料进场时，应提供产品合格证和质量检验报告，并通知甲方代表检查验收。如材料质量不合格，乙方应负责退换。

5.乙方应确保所使用的材料符合环保要求。如因材料问题导致环境污染或质量问题，乙方应承担相应的法律责任。

6.双方协商确定变更设计或材料供应的具体事宜。

第六条施工安全与环保

1.乙方应严格遵守施工安全的操作规程，确保施工期间的安全。如发生安全事故，乙方应承担相应的法律责任。

2.乙方应采取有效的环保措施，确保施工期间的环境污染降到最低程度。如因环保问题被相关部门处罚，乙方应承担相应的法律责任。

3.双方协商确定施工安全与环保的具体措施和要求。

第七条违约责任与赔偿损失

1.甲方若不按合同约定支付工程价款或履行其他义务，应承担相应的违约责任，并赔偿因此给乙方造成的实际损失。

2.乙方若不按合同约定完成工程任务或存在质量问题，应承担相应的违约责任，并赔偿因此给甲方造成的实际损失。

3.双方协商确定其他违约责任和损失赔偿的具体事宜。

第八条合同生效与终止

1.本合同自双方签字盖章之日起生效。合同生效后，双方应认真履行各自的责任和义务。如一方违约，另一方有权依法追究其法律责任。

2.在合同履行过程中，如遇不可抗力因素导致合同无法继续履行时，双方可协商解除合同。协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

3.合同终止后，双方应友好协商解决相关事宜，包括未完成工作的处理、已支付费用的退还等。协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

4.双方协商确定合同生效和终止的其他具体事宜。

第九条其他约定事项

1.双方在履行合同过程中产生的纠纷或争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。在诉讼过程中，双方应尊重法律事实、提供有效证据、配合法院调查取证工作；同时自觉履行法院生效判决和裁定所确定的义务和责任。如一方不履行义务和责任而给另一方造成损失的应当予以赔偿；构成犯罪的将依法追究刑事责任。此外在诉讼过程中产生的诉讼费用、鉴定费用、评估费用等由败诉方承担；胜诉方有权要求败诉方承担其合理的律师费用和其他必要费用。如果双方都有责任则应当各自承担相应的责任；如果无法确定责任归属则双方应当共同承担责任并平均分担相关费