二零二四年度地坪漆施工与绿色节能技术合同.docxVIP

二零二四年度地坪漆施工与绿色节能技术合同

本合同目录一览

1.合同双方基本信息

1.1施工方信息

1.2业主方信息

2.合同标的

2.1施工范围

2.2工程量及面积

3.工程进度及工期

3.1施工进度计划

3.2工期要求及延误责任

4.施工质量及验收标准

4.1质量标准

4.2验收程序及标准

5.施工材料及设备

5.1材料品牌及规格

5.2设备型号及性能参数

6.施工安全与环境保护

6.1施工安全措施

6.2环境保护措施

7.付款方式及进度

7.1付款方式

7.2付款进度及条件

8.争议解决

8.1争议解决方式

8.2争议解决机构

9.合同解除及终止

9.1合同解除条件

9.2合同终止条件

10.违约责任

10.1违约情形

10.2违约责任承担

11.合同生效及期限

11.1合同生效条件

11.2合同期限

12.合同附件

12.1相关图纸及技术资料

12.2合同附件清单

13.其他约定事项

13.1不可抗力条款

13.2合同变更及补充

14.合同签署及生效日期

第一部分：合同如下：

1.合同双方基本信息

1.1施工方信息

1.1.1施工方名称：X地坪漆施工有限公司

1.1.2法定代表人：

1.1.3注册资本：1000万元

1.1.4注册地址：省市区路号

1.1.5联系电话：138xxxx5678

1.2业主方信息

1.2.1业主方名称：房地产开发有限公司

1.2.2法定代表人：

1.2.3注册资本：5000万元

1.2.4注册地址：省市区路号

1.2.5联系电话：139xxxx8765

2.合同标的

2.1施工范围

2.1.1施工地点：省市区项目

2.1.2施工内容：地坪漆施工，包括基层处理、涂层涂装、养护等工序

2.1.3施工面积：10000平方米

2.2工程量及面积

2.2.1工程量：按照国家相关规范及行业标准进行计算

2.2.2面积：10000平方米，以实际测量为准

3.工程进度及工期

3.1施工进度计划

3.1.1施工前期准备：5个工作日

3.1.2施工阶段：20个工作日

3.1.3养护阶段：7个工作日

3.2工期要求及延误责任

3.2.1工期要求：从合同签订之日起60天内完成全部施工任务

3.2.2延误责任：如因施工方原因导致工期延误，每延误一天，施工方应支付业主方违约金5000元

4.施工质量及验收标准

4.1质量标准

4.1.1符合国家相关规范及行业标准

4.1.2满足业主方提出的质量要求

4.2验收程序及标准

4.2.1验收程序：按照国家相关规范及行业标准进行验收

4.2.2验收标准：达到合格标准，无质量缺陷

5.施工材料及设备

5.1材料品牌及规格

5.1.1地坪漆：品牌为，型号为

5.1.2其他材料：按照国家相关规范及行业标准选择

5.2设备型号及性能参数

5.2.1涂装设备：型号为，性能参数为

5.2.2养护设备：型号为，性能参数为

6.施工安全与环境保护

6.1施工安全措施

6.1.1施工现场设置安全警示标志

6.1.2施工人员配备安全防护用品

6.1.3定期进行安全教育培训

6.2环境保护措施

6.2.1施工过程中产生的废水、废气等污染物进行处理

6.2.2施工现场保持整洁，减少对周边环境的影响

8.争议解决

8.1争议解决方式

8.1.1双方应友好协商解决合同执行过程中产生的争议

8.1.2如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼

8.2争议解决机构

8.2.1除非双方另有约定，争议解决机构为合同签订地人民法院

9.合同解除及终止

9.1合同解除条件

9.1.1业主方有权在施工过程中因施工方严重违约而解除合同

9.1.2施工方有权在合同履行过程中因业主方严重违约而解除合同

9.2合同终止条件

9.2.1合同履行完毕，双方无争议

9.2.2因不可抗力导致合同无法履行

9.2.3双方协商一致解除合同

10.违约责任

10.1违约情形

10.1.1施工方未按合同约定完成施工任务

10.1.2业主方未按合同约定支付工程款

10.1.3双方违反合同约定的保密义务

10.2违约责任承担

10.2.1违约方应承担违约责任，赔偿守约方因此遭受的损失

10.2.2违约金按合同约定比例计算，最高不超过合同总金额的10%

11.合同生效及期限

11.1合同生效条件

11.1.1双方签字盖章后生效

11.1.2合同签订后7日内办理合同备案手续

11.2合同期限

11.2.1本合同自生效之日起至施工任务完成之日止

12.合同附件

12.1相关图纸及技术资料

12.1.1施工