项目承包协议书5篇.docx

项目承包协议书5篇

篇1

发包方（甲方）：_________

承包方（乙方）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

第一条工程概况

1.工程名称：_________

2.工程地点：_________

3.工程承包方式：_________

4.工程范围和内容：_________

第二条合同工期

1.本合同签订后，乙方应尽快做好开工准备，并于_________年_________月_________日开工。

2.因甲方原因或者不可抗力导致工期延误的，乙方有权要求甲方顺延工期。

3.乙方应在合同工期内完成全部工作。

第三条工程质量

1.乙方应确保工程质量符合《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》等相关法律法规的规定。

2.乙方应建立健全质量保证体系，落实质量责任制，确保工程质量。

3.甲方有权对工程质量进行监督，并提出改进意见。乙方应认真执行甲方的改进意见。

第四条合同价款及支付方式

1.本工程的合同价款为人民币_________元整（￥_________），其中设计费_________元整（￥_________），施工费_________元整（￥_________）。具体金额以实际结算为准。

2.甲方应在合同签订后支付合同价款的30%作为预付款，即人民币_________元整（￥_________）。预付款在结算时扣除。

3.乙方完成全部工作后，应将结算资料提交给甲方进行结算审核。甲方应在收到结算资料后10个工作日内完成审核工作，并支付剩余款项。

4.支付方式：_________。

第五条违约责任

1.甲方未按照合同约定支付合同价款的，乙方有权要求甲方按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率支付利息。同时，乙方有权顺延工期。

2.乙方未按照合同约定完成工作的，甲方有权要求乙方承担相应的违约责任。具体违约责任根据违约情况确定。

3.因不可抗力导致合同无法履行的，双方均不承担违约责任。但应及时通知对方并采取相应措施减少损失。

第六条争议解决方式

1.因本合同引起的争议，双方应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。在争议解决期间，双方应继续履行本合同中不涉及争议的其他条款。

2.争议解决期间，双方应妥善保管与本合同相关的证据材料，以便证明各自的主张。

3.争议解决后，双方应共同遵守人民法院的判决结果。如判决结果涉及履行本合同的问题，双方应本着诚实信用的原则履行判决结果。

第七条合同生效与终止

1.本合同自双方签字或盖章之日起生效。合同生效后，双方应认真履行本合同中的各项义务。

2.本合同在双方完成全部工作并结算完毕后终止。在合同终止时，双方应本着诚实信用的原则进行结算和交接工作。如有未完成的任务，双方应协商处理并达成书面协议。

3.本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议进行约定。补充协议与本合同具有同等法律效力。如有冲突，以补充协议为准。

4.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。具有同等法律效力。

篇2

发包方（甲方）：[公司名称]

承包方（乙方）：[公司名称]

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

第一条工程概况

1.工程名称：[工程名称]

2.工程地点：[工程地点]

3.工程承包方式：本工程采取包工包料的方式，由乙方负责采购施工所需的所有材料和设备，并承担施工过程中的所有费用。

4.工程内容：包括基础工程、主体结构、屋面工程、装修工程等。

第二条承包范围

1.乙方负责施工的全部内容，包括基础工程、主体结构、屋面工程、装修工程等。

2.乙方需按照甲方提供的施工图纸和施工方案进行施工，确保施工质量符合相关标准和要求。

3.甲方有权对乙方的承包范围进行调整，乙方应无条件服从甲方的调整。

第三条承包期限

1.本工程的承包期限为[承包期限]，自合同签订之日起开始计算。

2.乙方应在承包期限内完成全部施工任务，并交付甲方使用。

3.如因甲方原因或不可抗力因素导致承包期限延长，乙方有权要求甲方承担相应的损失费用。

第四条工程质量

1.乙方必须严格按照施工图纸和施