机房建设工程施工合同详细版6篇.docx

机房建设工程施工合同详细版6篇

篇1

甲方（建设单位）：XXXX公司

乙方（施工单位）：XXXX公司

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，为明确双方在机房建设工程施工过程中的权利和义务，经甲乙双方协商一致，签订本合同。

一、工程概况

1.工程名称：机房建设工程

2.工程地点：XXXX

3.承包范围：机房建设工程的施工，包括但不限于机房内部布局、设备安装、布线、调试等。

4.承包方式：包工包料，乙方负责所有施工材料的采购和施工设备的维护。

二、合同工期

1.开工日期：XXXX年XX月XX日

2.竣工日期：XXXX年XX月XX日

3.合同工期：XX天

三、质量标准

1.本工程采用国家标准进行施工，确保工程质量符合相关规范要求。

2.乙方应严格按照设计图纸和施工方案进行施工，确保施工质量。

四、合同价款及支付方式

1.合同总价款：人民币XXXX元（大写：XXXX）

2.支付方式：

-预付款：合同签订后，甲方支付合同总价款的XX%作为预付款。

-中期款：乙方完成工程量达XX%时，甲方支付合同总价款的XX%作为中期款。

-尾款：工程竣工验收合格后，甲方支付合同总价款的XX%作为尾款。

3.乙方需提供等额合法票据，否则甲方有权拒绝支付。

五、双方权利和义务

1.甲方权利和义务：

-提供施工图纸和相关技术资料，确保乙方能够准确理解设计意图。

-按照合同约定及时支付合同款项。

-协助乙方解决施工过程中的相关问题。

2.乙方权利和义务：

-按照设计图纸和施工方案进行施工，确保工程质量符合要求。

-合理组织施工力量，确保工程按时竣工。

-负责施工过程中的安全防护措施，确保施工安全。

-提供竣工验收相关资料，配合甲方完成竣工验收工作。

六、违约责任

1.甲方违约责任：

-未按照合同约定支付合同款项，乙方有权停工，并要求甲方支付逾期付款违约金。

-未提供必要的施工条件或中途变更设计，导致乙方无法正常施工，甲方应承担相应责任。

2.乙方违约责任：

-工程质量不符合设计要求或国家标准，乙方应负责返工，并承担相应费用。

-未能按时完成工程量或中途停工，乙方应承担相应违约责任。

-在施工过程中造成安全事故或财产损失，乙方应承担相应赔偿责任。

七、争议解决

1.本合同在履行过程中如发生争议，双方应首先通过友好协商解决。

2.如果协商无果，任何一方均可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

3.在争议解决期间，双方应继续履行本合同中除争议部分之外的其他条款。

八、其他事项

1.本合同一式贰份，甲乙双方各执壹份。

2.本合同自双方签字盖章之日起生效，至合同履行完毕之日止失效。

3.未尽事宜，可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

4.在施工过程中，如需变更设计或增加工程量，双方应协商一致，签订书面变更协议。

5.本合同解释权归甲乙双方共同所有。

篇2

甲方（发包方）：_________

乙方（承包方）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就机房建设工程达成以下协议：

一、工程概况

1.工程名称：_________

2.工程地点：_________

3.工程内容：_________

4.工程规模：_________

二、技术标准与要求

1.技术标准：_________

2.技术要求：_________

三、工期与进度

1.开工日期：_________

2.竣工日期：_________

3.进度要求：_________

四、质量与验收

1.质量标准：_________

2.验收方法：_________

3.验收时间：_________

五、合同价款与支付方式

1.合同价款：_________

2.支付方式：_________

3.支付时间：_________

六、违约责任与赔偿

1.甲方违约责任：_________

2.乙方违约责任：_________

3.赔偿标准：____