2024版大坝整改工程施工质量验收与合同.docxVIP

2024版大坝整改工程施工质量验收与合同

本合同目录一览

1.施工质量验收标准

1.1验收依据

1.2验收程序

1.3验收内容

2.施工质量验收责任

2.1发包人责任

2.2承包人责任

3.施工质量验收时间

3.1验收期限

3.2验收延误责任

4.施工质量验收方法

4.1现场验收

4.2文件审查

4.3验收设备

5.施工质量验收记录

5.1验收记录表

5.2验收报告

5.3验收证书

6.施工质量验收争议处理

6.1争议解决方式

6.2争议处理机构

6.3争议处理程序

7.合同履行及变更

7.1合同履行

7.2合同变更

8.施工进度及延误责任

8.1施工进度要求

8.2进度延误责任

9.施工安全及环境保护

9.1施工安全要求

9.2环境保护要求

10.施工合同款项

10.1款项支付方式

10.2款项支付时间

10.3款项支付条件

11.施工合同终止及解除

11.1合同终止

11.2合同解除

12.违约责任

12.1违约情形

12.2违约责任

13.合同争议解决

13.1争议解决方式

13.2争议解决机构

13.3争议解决程序

14.合同生效及终止

14.1合同生效

14.2合同终止

第一部分：合同如下：

1.施工质量验收标准

1.1验收依据

1.1.1国家相关法律法规

1.1.2行业标准

1.1.3本合同约定

1.2验收程序

1.2.1发包人通知

1.2.2承包人准备

1.2.3验收人员组成

1.2.4验收实施

1.2.5验收记录

1.3验收内容

1.3.1工程质量

1.3.2工程材料

1.3.3施工工艺

1.3.4安全文明施工

2.施工质量验收责任

2.1发包人责任

2.1.1提供验收依据

2.1.2组织验收工作

2.1.3确保验收质量

2.2承包人责任

2.2.1完成工程质量

2.2.2提供验收条件

2.2.3配合验收工作

3.施工质量验收时间

3.1验收期限

3.1.1验收应在工程完工后进行

3.1.2验收期限不超过30天

3.2验收延误责任

3.2.1验收延误导致工期延误，责任由承包人承担

3.2.2验收延误导致费用增加，增加的费用由发包人承担

4.施工质量验收方法

4.1现场验收

4.1.1验收人员实地查看工程

4.1.2检查工程质量

4.1.3检查工程材料

4.2文件审查

4.2.1检查施工记录

4.2.2检查检测报告

4.2.3检查施工图纸变更记录

4.3验收设备

4.3.1验收人员应使用符合国家标准的检测设备

4.3.2检测设备应定期校验，确保准确性

5.施工质量验收记录

5.1验收记录表

5.1.1记录验收时间、地点、人员、项目等内容

5.1.2记录验收结果、存在问题、整改措施

5.2验收报告

5.2.1编制验收报告，内容包括验收依据、程序、内容、结果等

5.2.2验收报告需经双方签字确认

5.3验收证书

5.3.1验收合格后，由发包人颁发验收证书

6.施工质量验收争议处理

6.1争议解决方式

6.1.1双方协商解决

6.1.2争议提交仲裁机构仲裁

6.2争议处理机构

6.2.1争议处理机构为仲裁委员会

6.2.2争议处理机构地址：市区路号

6.3争议处理程序

6.3.1双方在争议发生后15日内提交仲裁申请

6.3.2仲裁机构在收到仲裁申请后，在7日内组成仲裁庭

6.3.3仲裁庭在仲裁程序终结后15日内作出仲裁裁决

8.施工进度及延误责任

8.1施工进度要求

8.1.1承包人应根据合同约定的时间节点完成施工任务

8.1.2施工进度计划应明确各阶段的起止时间及关键线路

8.1.3施工进度计划应报发包人批准后执行

8.2进度延误责任

8.2.1因承包人原因造成进度延误，承包人应承担相应的责任

8.2.2进度延误导致合同工期延长，承包人应按合同约定支付违约金

8.2.3因不可抗力等原因造成进度延误，承包人应及时通知发包人，并采取有效措施减少损失

9.施工安全及环境保护

9.1施工安全要求

9.1.1承包人应遵守国家有关安全生产的法律法规

9.1.2施工现场应设置必要的安全防护设施

9.1.3施工人员应接受安全教育和培训

9.2环境保护要求

9.2.1承包人应遵守国家有关环境保护的法律法规

9.2.2施工过程中应采取有效措施防止环境污染

9.2.3施工结束后应进行环境保护验收

10.施工合同款项

10.1款项支付方式

10.1.1按照合同约定分期支付工程进度款

10.1.2验收合格后支付竣工结算款

10.1.3逾期付款需支付违约金

10.2款项支付时间