2025装饰装修工程施工合同样本装修合同(协议)范本.docxVIP

2025装饰装修工程施工合同样本装修合同(协议)范本.docx

  1. 1、本文档共9页,可阅读全部内容。
  2. 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
  3. 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  4. 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
  5. 5、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
  6. 6、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们
  7. 7、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
  8. 8、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多

?合同编号:

地址:

联系电话:

地址:

联系电话:

第一条工程内容

1.1本工程的装修内容主要包括:

(1)客厅装修;(2)卧室装修;(3)厨房装修;(4)卫生间装修;(5)书房装修;(6)其他区域装修(如有)。

1.2施工方应按照双方约定的施工图纸和施工要求进行施工。

第二条工程质量

2.1施工方应保证工程质量,按照相关法律法规、施工规范和标准进行施工。

2.2工程验收合格后,施工方应承担保修责任,保修期限自验收合格之日起计算。

第三条工程进度

3.1施工方应按照双方约定的工期完成工程。

3.2施工方如因特殊原因不能按期完成工程,应提前向委托方说明原因,并协商延期。

第四条工程费用

4.1工程总价款为人民币元(大写:元整)。

4.2委托方应按照双方约定的付款方式及时支付工程款项。

4.3如有变更项目,双方应协商确定变更价款。

第五条合同的变更和解除

5.1双方同意,合同的变更或解除必须书面签署,并经双方确认。

5.2合同变更或解除后,施工方应按照双方约定的方式处理后续事宜。

第六条违约责任

6.1双方应严格履行本合同的约定,如一方违约,应承担违约责任。

6.2具体违约责任按照双方约定的违约责任条款执行。

第七条争议解决

7.1双方在履行合同过程中发生的争议,应通过友好协商解决。

7.2如协商不成,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

第八条其他约定

8.1双方应遵守国家相关法律法规,不得从事违法行为。

8.2本合同一式两份,双方各执一份。

8.3本合同自双方签字(或盖章)之日起生效。

甲方(委托方):

乙方(施工方):

签订日期:

注意事项及解决办法:

1.工程质量问题:

注意事项:施工方应保证工程质量,按照相关法律法规、施工规范和标准进行施工。

解决办法:如发现工程质量问题,委托方应及时与施工方沟通,要求施工方在规定时间内进行整改。

2.工程进度延误:

注意事项:施工方应按照双方约定的工期完成工程。

解决办法:如施工方因特殊原因不能按期完成工程,应提前向委托方说明原因,并协商延期。

3.工程款项支付:

注意事项:委托方应按照双方约定的付款方式及时支付工程款项。

解决办法:双方可约定付款方式和时间,如委托方未按时支付款项,施工方有权暂停施工,直至款项支付完毕。

4.合同变更和解除:

注意事项:双方同意,合同的变更或解除必须书面签署,并经双方确认。

解决办法:双方可通过书面协议变更或解除合同,并按照约定处理后续事宜。

5.违约责任:

注意事项:双方应严格履行本合同的约定,如一方违约,应承担违约责任。

解决办法:具体违约责任按照双方约定的违约责任条款执行。

6.争议解决:

注意事项:双方在履行合同过程中发生的争议,应通过友好协商解决。

解决办法:如协商不成,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

法律名词及名词解释:

1.装饰装修工程:指对建筑物内部空间进行装饰、装修,以提高其使用功能和美观程度的工程。

2.施工图纸:指施工方根据设计图纸和要求,绘制的详细施工方案和施工图。

3.施工规范:指国家或行业规定的施工过程中应遵循的标准和规范。

4.保修责任:指施工方在工程验收合格后,对工程出现的质量问题承担修复或赔偿的责任。

5.工期:指双方约定的完成工程的时间期限。

6.工程款项:指委托方支付给施工方的工程总价款及变更项目价款。

7.合同变更:指合同履行过程中,双方对原合同内容进行修改或补充。

8.合同解除:指合同履行过程中,双方同意终止合同关系。

9.违约责任:指合同一方不履行合同义务或履行义务不符合约定时,应承担的法律责任。

10.争议解决:指双方在履行合同过程中发生的争议,通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式予以解决。

应用场合:

1.个人或企业对现有房屋进行装饰装修。

2.房地产开发商对新建房屋进行统一装饰装修。

3.公共建筑或商业空间进行装修改造。

补充条款:

1.环保要求:施工方应按照我国环保法规,选用环保材料,确保施工过程中对环境的影响降至最低。

2.现场管理:施工方应负责现场的安全管理,确保施工过程中不会对周边环境和人员造成伤害。

3.工程保险:施工方应根据工程需要,办理相应的保险手续,如意外伤害保险、工程质量保险等。

4.工程验收:双方应共同参与工程验收,确保工程质量符合约定标准。验收不合格的,施工方应负责整改。

5.工程资料:施工方应妥善保管工程相关资料,包括设计图纸、施工记录、验收报告等,以备后续查验。

附件列表:

1.设

文档评论(0)

137****1239 + 关注
实名认证
文档贡献者

该用户很懒,什么也没介绍

版权声明书
用户编号:5320044334000004

1亿VIP精品文档

相关文档