2024版电动汽车充电站变配电系统安装施工合同范本.docxVIP

2024版电动汽车充电站变配电系统安装施工合同范本

本合同目录一览

1.合同双方基本信息

1.1充电站建设单位

1.2充电站施工单位

2.充电站项目概况

2.1充电站名称

2.2充电站地址

2.3充电站规模

3.变配电系统安装施工内容

3.1变配电系统设备清单

3.2变配电系统施工方案

4.工程质量要求

4.1设备质量要求

4.2施工质量要求

5.工期要求

5.1施工工期

5.2质保期

6.工程进度款支付

6.1支付比例

6.2支付时间

6.3支付方式

7.施工现场管理

7.1施工现场安全

7.2施工现场文明施工

7.3施工现场环境保护

8.合同变更与解除

8.1变更程序

8.2解除合同的条件

9.争议解决

9.1争议解决方式

9.2争议解决机构

10.违约责任

10.1违约情形

10.2违约责任承担

11.合同解除条件

11.1合同解除情形

11.2合同解除程序

12.合同生效及终止

12.1合同生效条件

12.2合同终止条件

13.其他约定事项

13.1不可抗力

13.2合同附件

14.合同签署及附件清单

第一部分：合同如下：

1.合同双方基本信息

1.1充电站建设单位

1.1.1单位名称：_______

1.1.2法定代表人：_______

1.1.3联系方式：电话_______，邮箱_______

1.2充电站施工单位

1.2.1单位名称：_______

1.2.2法定代表人：_______

1.2.3联系方式：电话_______，邮箱_______

2.充电站项目概况

2.1充电站名称：_______

2.2充电站地址：_______

2.3充电站规模：_______（充电桩数量、功率等）

3.变配电系统安装施工内容

3.1变配电系统设备清单

3.1.1设备名称：_______

3.1.2型号规格：_______

3.1.3数量：_______

3.2变配电系统施工方案

3.2.1施工工艺：_______

3.2.2施工顺序：_______

3.2.3施工方法：_______

4.工程质量要求

4.1设备质量要求

4.1.1设备须符合国家及行业相关标准

4.1.2设备须通过质量检测，合格证书齐全

4.2施工质量要求

4.2.1施工过程须严格按照施工方案进行

4.2.2施工质量须达到国家及行业相关标准

5.工期要求

5.1施工工期

5.1.1合同工期：_______（月/天）

5.1.2质保期：_______（月/天）

5.2工期延误责任

5.2.1因施工单位原因导致工期延误，每延误一日，按合同总价款的_______%向建设单位支付违约金

5.2.2因建设单位原因导致工期延误，工期相应顺延，不承担违约责任

6.工程进度款支付

6.1支付比例

6.1.1施工合同签订后，预付合同总价款的_______%

6.1.2施工过程中，每完成合同总工程量的_______%，支付相应款项

6.1.3竣工验收合格后，支付合同总价款的_______%

6.2支付时间

6.2.1预付款：合同签订后_______日内支付

6.2.2进度款：按月支付，每月_______日前支付上月工程量款项

6.2.3竣工验收款：竣工验收合格后_______日内支付

6.3支付方式

6.3.1通过银行转账支付

6.3.2付款账户：_______

7.施工现场管理

7.1施工现场安全

7.1.1施工单位须遵守国家及地方有关施工现场安全管理的法律法规

7.1.2施工单位须制定施工现场安全管理制度，并落实安全责任制

7.2施工现场文明施工

7.2.1施工单位须遵守国家及地方有关施工现场文明施工的法律法规

7.2.2施工单位须制定施工现场文明施工措施，并落实文明施工责任制

7.3施工现场环境保护

7.3.1施工单位须遵守国家及地方有关施工现场环境保护的法律法规

7.3.2施工单位须制定施工现场环境保护措施，并落实环境保护责任制

8.合同变更与解除

8.1变更程序

8.1.1合同变更须双方协商一致，并以书面形式签署变更协议

8.1.2变更协议作为合同附件，与本合同具有同等法律效力

8.2解除合同的条件

8.2.1因不可抗力导致合同无法履行

8.2.2一方严重违约，另一方有权解除合同

8.2.3经双方协商一致，决定解除合同

9.争议解决

9.1争议解决方式

9.1.1双方发生争议，应友好协商解决

9.1.2协商不成的，提交合同约定的仲裁机构仲裁

9.2争议解决机构

9.2.1仲裁机构：_______

9.2.2仲裁地点：_______

10.