2024版建筑工程安全责任施工合同书下载指南.docxVIP

2024版建筑工程安全责任施工合同书指南

本合同目录一览

1.合同签订双方信息

1.1合同双方名称

1.2合同双方地址

1.3合同双方联系方式

2.合同标的

2.1工程概况

2.2工程地点

2.3工程工期

2.4工程质量标准

3.工程施工内容

3.1施工范围

3.2施工工序

3.3施工技术要求

4.安全责任

4.1安全责任主体

4.2安全责任范围

4.3安全责任措施

4.4安全责任追究

5.施工组织与管理

5.1施工组织机构

5.2施工管理职责

5.3施工进度管理

5.4施工质量管理

6.工程费用

6.1工程合同价款

6.2工程结算方式

6.3工程变更及签证

6.4工程结算争议解决

7.付款方式

7.1付款进度

7.2付款条件

7.3付款方式

7.4付款争议解决

8.争议解决

8.1争议解决方式

8.2争议解决机构

8.3争议解决程序

8.4争议解决期限

9.合同解除

9.1合同解除条件

9.2合同解除程序

9.3合同解除后果

10.违约责任

10.1违约情形

10.2违约责任承担

10.3违约责任追究

11.合同生效与终止

11.1合同生效条件

11.2合同终止条件

11.3合同终止程序

11.4合同终止后果

12.其他约定事项

12.1不可抗力

12.2保密条款

12.3合同附件

13.合同签署

13.1合同签署时间

13.2合同签署地点

13.3合同签署人员

14.合同附件清单

14.1附件一：施工组织设计

14.2附件二：工程量清单

14.3附件三：施工图纸

14.4附件四：其他相关文件

第一部分：合同如下：

1.合同签订双方信息

1.1合同双方名称

甲方：建筑工程有限公司

乙方：施工单位

1.2合同双方地址

甲方：市区街道号

乙方：市区街道号

1.3合同双方联系方式

甲方联系人：

甲方联系电话：138xxxx5678

乙方联系人：

乙方联系电话：139xxxx8765

2.合同标的

2.1工程概况

工程名称：住宅小区

工程地点：市区街道

工程规模：占地面积10000平方米，建筑面积80000平方米

2.2工程地点

具体地址：市区街道号

2.3工程工期

合同工期：自合同签订之日起12个月

2.4工程质量标准

工程质量符合国家现行施工验收规范和设计要求，达到合格标准

3.工程施工内容

3.1施工范围

包括但不限于土建、安装、装饰装修等全部施工内容

3.2施工工序

按照设计图纸和施工规范进行施工，确保施工质量

3.3施工技术要求

严格按照国家相关施工技术规范和设计要求执行施工

4.安全责任

4.1安全责任主体

甲方负责工程项目的整体安全管理，乙方负责施工过程中的安全管理

4.2安全责任范围

包括施工人员的安全、施工设备的安全、施工现场的安全等

4.3安全责任措施

建立健全安全生产责任制，加强安全教育培训，确保施工现场安全

4.4安全责任追究

对违反安全规定的行为，按照国家法律法规和合同约定追究责任

5.施工组织与管理

5.1施工组织机构

甲方成立工程项目部，负责工程项目的整体管理；乙方设立施工项目部，负责施工过程中的具体管理

5.2施工管理职责

甲方负责工程项目的进度、质量、安全、合同等管理；乙方负责施工过程中的施工组织、进度控制、质量控制、安全管理等

5.3施工进度管理

按照工程进度计划进行施工，确保工程按期完工

5.4施工质量管理

严格按照设计图纸和施工规范进行施工，确保工程质量

6.工程费用

6.1工程合同价款

合同总价款为人民币伍仟万元整（

6.2工程结算方式

按工程进度分期结算，具体结算方式详见附件

6.3工程变更及签证

因设计变更、现场条件变化等原因引起的工程量增加或减少，按实结算

6.4工程结算争议解决

对于工程结算争议，双方应友好协商解决；协商不成的，提交仲裁委员会仲裁

8.争议解决

8.1争议解决方式

本合同在履行过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权将争议提交至合同签订地的人民法院诉讼解决。

8.2争议解决机构

市仲裁委员会

省仲裁委员会

8.3争议解决程序

仲裁程序按照所选仲裁机构的仲裁规则进行，仲裁裁决为终局裁决。

8.4争议解决期限

争议应在发生后的六十日内提交解决，逾期未解决的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。

9.合同解除

9.1合同解除条件

一方严重违约，另一方给予合理期限后仍未改正；

因不可抗力导致合同无法履行；

合同约定的其他解除条件。

9.2合同解除程序

合同解除需提前三十日书面通知对方，并说明解除理由。

9.3合同解除