浙江省建设工程专业分包合同范本8篇.docx

浙江省建设工程专业分包合同范本8篇

篇1

合同编号：_________

工程名称：_________

甲方（发包人）：_________

乙方（承包人）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就本建设工程的专业分包事项，经协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1.工程名称：_________

2.工程地点：_________

3.工程内容：_________

4.工程造价：_________

二、承包范围及方式

1.承包范围：_________

2.承包方式：_________

三、合同工期

1.开工日期：_________

2.竣工日期：_________

3.合同工期：_________天。

四、质量标准及验收

1.工程质量标准：_________

2.验收标准：_________

3.验收方法：_________

4.验收时间：_________

5.验收程序：_________

五、合同价款及支付方式

1.合同价款：_________元。

2.支付方式：_________

3.支付时间：_________

4.支付条件：_________

六、履约担保及保修责任

1.履约担保：_________

2.保修责任：_________

七、违约责任及赔偿损失

1.违约责任：_________

2.赔偿损失：_________

八、争议解决及法律适用

1.争议解决方式：_________

2.法律适用及管辖法院：_________

九、合同生效及变更终止

1.合同生效时间：_________

2.合同变更及终止条件：_________

3.合同备案及存档：_________

4.合同变更及终止程序：_________

5.合同变更及终止后权利义务的处理：_________

6.合同变更及终止的注意事项：_________

篇2

合同编号：[合同编号]

工程名称：[工程名称]

发包人（全称）：[发包人名称]

承包人（全称）：[承包人名称]

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、规章的规定，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方承包甲方发包的[工程名称]工程事宜，签订本合同。

一、工程概况

1.工程地点：[工程地点]

2.工程规模：[工程规模]

3.承包范围：[承包范围]

二、工期

1.承包人应按发包人要求的工期完成分包工程。分包工程的工期应当满足主合同的工期要求。

2.承包人应合理安排施工工序，确保工期按时完成。如因承包人原因造成工期延误，承包人应承担相应的违约责任。

三、质量

1.承包人应严格按照主合同和分包合同的约定，确保分包工程质量符合合同约定和相关标准。

2.如因承包人原因造成质量问题，承包人应承担相应的赔偿责任。

四、造价

1.分包工程的造价应根据施工图纸、变更洽商及现场签证等实际情况进行调整。具体调整方式应按照主合同的约定执行。

2.承包人应合理控制分包工程的造价，确保在预算范围内完成施工任务。如因承包人原因造成造价超出预算，承包人应承担相应的经济责任。

五、付款方式

1.付款方式应根据主合同的约定进行。具体付款节点和金额应根据施工进度和验收情况进行确定。

2.承包人在收到款项后应及时向发包人提供合法有效的发票和收款凭证。如因承包人原因造成付款纠纷，承包人应承担相应的法律责任。

六、违约责任

1.如因发包人原因导致分包工程无法按时开工或中途停工，发包人应承担相应的违约责任，并赔偿因此给承包人造成的经济损失。

2.如因承包人原因导致分包工程无法按时完成或质量不符合要求，承包人应承担相应的违约责任，并赔偿因此给发包人造成的经济损失。

七、争议解决方式

1.如双方发生争议，应首先通过友好协商解决。协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。

2.在诉讼过程中，双方应继续履行合同中未涉诉部分的义务。

八、其他条款

1.本合同未尽事宜，双方可协商补充。补充协议与本合同具有同等法律效力。

2.本合同自双方签字盖章之日起生效。合同一式两份，甲乙双方各执一份。