- 1、本文档共13页,可阅读全部内容。
- 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
- 5、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
- 6、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 7、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 8、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
2024年度装饰装修工程工期延误补偿合同
本合同目录一览
1.合同签订双方基本信息
1.1双方名称
1.2法定代表人
1.3联系方式
2.项目基本信息
2.1项目名称
2.2项目地点
2.3项目规模
2.4项目预算
3.工期安排
3.1预定工期
3.2实际工期
3.3工期延误原因认定
4.工期延误补偿标准
4.1补偿方式
4.2补偿比例
4.3补偿金额计算方法
5.补偿支付方式
5.1支付时间
5.2支付方式
5.3支付条件
6.工期延误责任划分
6.1施工方责任
6.2业主方责任
6.3第三方责任
7.合同履行过程中的争议解决
7.1争议解决方式
7.2争议解决期限
7.3争议解决费用
8.合同解除条件
8.1施工方违约解除
8.2业主方违约解除
8.3合同约定解除
9.合同终止后的处理
9.1工程质量验收
9.2工程资料移交
9.3工程款结算
10.合同附件
10.1工期延误证明材料
10.2其他相关文件
11.合同生效及期限
11.1合同生效条件
11.2合同生效日期
11.3合同期限
12.合同变更与解除
12.1变更条件
12.2变更程序
12.3解除条件
12.4解除程序
13.合同履行地点
14.其他约定事项
第一部分:合同如下:
第一条合同签订双方基本信息
1.1双方名称
(1)甲方(施工方):[甲方全称]
(2)乙方(业主方):[乙方全称]
1.2法定代表人
(1)甲方法定代表人:[甲方法定代表人姓名]
(2)乙方法定代表人:[乙方法定代表人姓名]
1.3联系方式
(1)甲方联系方式:[甲方联系电话]
[甲方电子邮箱]
(2)乙方联系方式:[乙方联系电话]
[乙方电子邮箱]
第二条项目基本信息
2.1项目名称
[项目全称]
2.2项目地点
[项目具体地址]
2.3项目规模
[项目面积/体积等]
2.4项目预算
[项目总预算金额]
第三条工期安排
3.1预定工期
[项目开始日期]至[项目结束日期]
3.2实际工期
[实际开始日期]至[实际结束日期]
3.3工期延误原因认定
(1)施工方原因:[具体原因]
(2)业主方原因:[具体原因]
(3)第三方原因:[具体原因]
第四条工期延误补偿标准
4.1补偿方式
(1)现金补偿
(2)工期顺延
4.2补偿比例
[具体补偿比例]
4.3补偿金额计算方法
[计算公式或说明]
第五条补偿支付方式
5.1支付时间
[具体支付日期]
5.2支付方式
[支付方式,如银行转账、现金等]
5.3支付条件
[支付条件,如工期延误确认后等]
第六条工期延误责任划分
6.1施工方责任
[具体责任事项]
6.2业主方责任
[具体责任事项]
6.3第三方责任
[具体责任事项]
第七条合同履行过程中的争议解决
7.1争议解决方式
(1)协商
(2)调解
(3)仲裁
7.2争议解决期限
[具体期限]
7.3争议解决费用
[费用承担方及具体金额]
第八条合同解除条件
8.1施工方违约解除
(1)施工方未按时完成施工任务,经乙方催告后仍未履行;
(2)施工方违反合同约定,造成工程重大质量事故;
(3)施工方违反合同约定,擅自停工或撤场;
8.2业主方违约解除
(1)业主方未按时支付工程款,经施工方催告后仍未履行;
(2)业主方违反合同约定,擅自变更工程设计或施工方案;
(3)业主方违反合同约定,阻碍施工方正常施工;
8.3合同约定解除
(1)双方协商一致,决定解除合同;
(2)因不可抗力导致合同无法履行;
(3)法律、法规规定的其他情形。
第九条合同终止后的处理
9.1工程质量验收
(1)按照国家及行业相关标准进行验收;
(2)验收不合格部分,由施工方进行整改;
9.2工程资料移交
(1)施工方应将工程资料完整、准确、及时地移交给乙方;
(2)工程资料包括设计文件、施工图纸、验收报告等;
9.3工程款结算
(1)按照合同约定进行工程款结算;
(2)结算完成后,乙方应向施工方支付剩余款项。
第十条合同附件
10.1工期延误证明材料
(1)工期延误证明文件;
(2)相关证明材料,如照片、视频等;
10.2其他相关文件
(1)工程设计变更文件;
(2)施工过程中产生的相关文件。
第十一条合同生效及期限
11.1合同生效条件
(1)双方签字盖章;
(2)合同约定的其他生效条件;
11.2合同生效日期
[合同生效日期]
11.3合同期限
[合同有效期限,如一年、两年等]
第十二条合同变更与解除
12.1变更条件
(1)双方协商一致;
(2)合同约定的其他变更条件;
12.2变更程序
(1)双方签订书面变更协议;
(2)
文档评论(0)