山洪沟治理施工合同6篇.docxVIP

山洪沟治理施工合同6篇

篇1

甲方：XX市水利局（以下简称甲方）

乙方：XX市水利电力建筑安装公司（以下简称乙方）

根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及国家有关法律法规的规定，结合本工程具体情况，经甲、乙双方协商，达成如下合同条款，以资双方共同遵守。

第一条工程概况

1.工程名称：XX市山洪沟治理工程

2.工程地点：XX市境内

3.工程内容：山洪沟治理施工

4.承包范围：施工设计文件所包含的全部内容

5.承包方式：包工包料

6.质量等级：合格

7.工程期：XX日历天，自乙方进场之日起计算。

第二条甲方责任

1.负责办理相关建设手续，确保乙方的施工条件。

2.按合同约定支付乙方工程款。

3.负责协调地方关系，确保施工顺利进行。

4.负责组织工程的竣工验收。

第三条乙方责任

1.负责编制施工组织设计，制定施工方案，报甲方批准后实施。

2.负责解决施工所需的水源、电源及住宿问题。

3.负责按施工设计文件进行施工，确保工程质量。

4.负责工程的竣工验收资料的编制与移交。

5.乙方在施工中必须严格遵守国家安全生产法规，做到安全生产、文明施工。如发生一切安全事故，均由乙方自行负责。

7.乙方在施工过程中必须严格遵守国家法律法规及地方相关规定，如发生违法违规行为，一切责任由乙方自行承担。同时，乙方需自行承担施工过程中产生的所有税费、垃圾清运费等费用。

8.乙方在施工过程中需加强环境保护意识，避免或减少施工对周围环境造成的影响。如因乙方原因导致环境污染或生态破坏的，乙方需承担相应的法律责任和经济损失赔偿责任。

9.乙方需按照合同约定的工期完成施工任务，如因乙方原因导致工期延误的，每逾期一天需向甲方支付合同总价款XX‰的违约金。如甲方对工期有特殊要求的，经双方协商一致后可在合同中另行约定。

10.乙方在施工过程中需加强与甲方的沟通与协调工作，确保施工顺利进行。如因沟通不畅导致施工受到影响的，乙方需承担相应的责任。

11.乙方在施工过程中需做好成品保护工作以及与其他专业的配合工作等事宜。如因乙方原因导致成品损坏或其他专业损失的，乙方需承担相应的赔偿责任。具体赔偿金额可由双方协商确定或按照甲方提供的清单进行核算并确定赔偿金额后支付给甲方指定账户内即可解决纠纷；若协商不成时则可通过诉讼途径解决纠纷；若通过诉讼途径解决纠纷时则按照法院判决结果执行即可解决纠纷；若法院判决结果与双方协商结果不一致时则以法院判决结果为准并执行相应条款即可解决纠纷；若双方对法院判决结果均无异议时则按照法院判决结果执行相应条款即可解决纠纷；若一方对法院判决结果有异议时则可向上一级人民法院提起上诉并执行相应条款即可解决纠纷；若双方均对法院判决结果有异议时则可向同一级人民法院提起再审并执行相应

篇2

#甲方（发包方）：

单位名称：[甲方单位名称]

地址：[甲方地址]

法定代表人：[甲方法定代表人]

联系电话：[甲方联系电话]

#乙方（承包方）：

单位名称：[乙方单位名称]

地址：[乙方地址]

法定代表人：[乙方法定代表人]

联系电话：[乙方联系电话]

#工程概况：

工程名称：山洪沟治理工程

工程地点：[工程地点]

工程内容：对山洪沟进行治理，包括河道清淤、岸坡整治、防洪设施建设等。

#施工期限：

开工日期：[开工日期]

竣工日期：[竣工日期]

#工程质量：

质量标准：符合国家相关施工质量验收规范。

质保期：工程竣工验收后，承包方需对工程进行为期一年的维护。

#合同价款与支付方式：

合同总价：[合同总价]元。

支付方式：银行转账。具体支付节点如下：

-预付款：合同签订后，发包方支付承包方合同总价的[预付款比例]作为预付款。

-中期款：工程进度过半时，发包方支付承包方合同总价的[中期款比例]。

-尾款：工程竣工验收后，发包方支付承包方合同总价的[尾款比例]。

#违约责任：

1.发包方违约：如发包方未按时支付款项或未履行合同约定的其他义务，承包方有权要求发包方承担相应的违约责任。

2.承包方违约：如承包方未按时完成施工任务或施工质量不符合合同约定，发包方有权要求承包方承担相应的违约责任。

#争议解决：

争议解决方式：如双方在执行合