农村房屋建盖承包合同5篇.docx

农村房屋建盖承包合同5篇

篇1

甲方（发包方）：_________

乙方（承包方）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方农村房屋建盖工程达成以下协议：

一、工程概况

1.工程名称：农村房屋建盖工程

2.工程地点：甲方所在地

3.工程内容：房屋建盖，包括地基、主体结构、装修等

4.工程规模：建筑面积约_________平方米

二、承包方式

1.乙方采用包工包料的方式承包该工程，负责购买施工所需的全部材料和设备，并承担施工过程中的全部费用。

2.乙方应确保所购买的材料和设备符合相关标准和要求，并承担因材料设备问题导致的全部责任。

三、工程期限

1.工程开工日期为_________年_________月_________日，竣工日期为_________年_________月_________日。

2.乙方应在工程期限内完成全部施工任务，并交付甲方使用。

3.甲方应给予乙方合理的施工时间，并确保施工期间的水电供应。

四、工程质量

1.乙方应确保施工质量符合相关标准和要求，并承担因施工质量问题导致的全部责任。

2.甲方有权对施工质量进行监督，并提出改进意见。乙方应及时采纳并改进施工方式和方法。

3.工程竣工后，乙方应提交完整的质量保证资料，并协助甲方进行质量验收。

五、工程价款与支付方式

1.工程总造价为人民币_________元整（大写：_________元整）。该造价已包括地基、主体结构、装修等全部费用。

2.甲方应在合同签订后支付工程总造价的_________%作为预付款。剩余款项应在工程竣工验收合格后一次性支付。

3.乙方应确保收款方与合同当事人一致，并提供相应的收款凭证。

六、违约责任

1.甲方如未按照合同约定支付款项，则应承担违约责任，并向乙方支付相应的违约金。违约金数额为合同总金额的_________%。

2.乙方如未按照合同约定完成施工任务，则应承担违约责任，并向甲方支付相应的违约金。违约金数额为合同总金额的_________%。

3.因不可抗力因素导致合同无法履行的，双方均不承担违约责任。但应及时告知对方情况，并协商解决方案。

七、争议解决方式

1.本合同在履行过程中如发生争议，双方应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。在诉讼过程中，双方应积极配合法院的调查和审理工作，确保案件的顺利进行。

2.法院在受理案件后，应依法进行审理并作出判决。判决生效后，双方应认真履行判决结果，确保合同的顺利执行。如一方不履行判决结果的，另一方有权向法院申请强制执行。但需注意，强制执行并不免除违约方的违约责任。

3.在争议解决过程中，双方应注意保护对方的合法权益，避免给双方造成不必要的损失和不良影响。同时，双方应积极协助法院进行调解和裁决工作，共同维护合同的稳定性和公正性。

八、合同生效与终止

1.本合同自双方签字或盖章之日起生效。合同生效后，双方应认真履行合同条款和约定事项，确保合同的顺利实施。

2.合同终止时，双方应协商解决相关事宜，确保合同的顺利终止。如需继续合作的，可另行签订新的合同。

3.在合同生效和终止过程中，双方应注意保护对方的合法权益，避免给双方造成不必要的损失和不良影响。同时，双方应积极协助对方进行合同的实施和终止工作，共同维护合同的稳定性和公正性。

九、其他约定事项

1.甲方应给予乙方必要的施工支持和协助，确保施工顺利进行。如提供必要的水电供应、场地平整等。

2.乙方应确保施工期间的安全生产工作得到有效落实，并采取必要的安全措施保障施工人员的人身安全。如发生安全事故的，乙方应承担全部责任并赔偿因此给甲方造成的全部损失。

篇2

甲方（发包方）：_________

乙方（承包方）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方农村房屋建盖工程承包给乙方施工达成一致意见，特订立本合同。

一、工程概况

1.工程地点：_________

2.工程规模：_________

3.工程内容：_________

二、承包方式

乙方采用包工包料的方式承包甲方农村房屋建盖工程。乙方负责提供施工所需的全部材料和劳动力，并承担相应的施工风险和费用。

三、合同价款与支付方式

1.合同价款：______