水泥施工合同范本8篇.docxVIP

水泥施工合同范本8篇

篇1

#甲方（发包方）：_________

地址：_________

联系方式：_________

银行账号：_________

#乙方（承包方）：_________

地址：_________

联系方式：_________

银行账号：_________

#根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律、法规，甲乙双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，就乙方承包甲方水泥施工工程事宜，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：_________

2.工程地点：_________

3.工程内容：_________

4.工程规模：_________

二、承包方式

1.乙方采用包工包料方式承包甲方水泥施工工程。

2.乙方需按照甲方提供的施工图纸和技术要求，自行采购水泥、沙子、钢筋等施工材料，并负责组织施工队伍进行现场施工。

3.乙方在施工过程中，应严格遵守相关法律法规和甲方要求，确保施工质量和进度。

三、合同价款与支付方式

1.工程总价款为：_________元（大写：_________元整）。该价款为包工包料费用，包括材料采购、运输、施工等一切费用。

2.支付方式：甲方在签订合同后支付乙方工程总价的30%作为预付款。剩余款项在工程竣工验收合格后一次性支付。

四、工期与进度

1.乙方应在签订合同后尽快组织施工队伍进场，确保工程按时开工。

2.乙方应制定详细的施工进度计划，并严格按照计划执行。甲方有权对施工进度进行监督。

3.如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的违约责任。

五、质量与验收

1.乙方应确保施工质量符合相关法律法规和甲方要求。

2.在施工过程中，甲方有权对施工质量进行检查，并提出改进意见。乙方应及时整改。

3.工程竣工后，乙方应向甲方提交验收申请。甲方应在收到申请后尽快组织验收小组进行验收。验收合格后，甲方应出具验收报告。

4.如因乙方原因导致施工质量不符合要求，乙方应承担相应的违约责任。

六、违约责任

1.如因乙方原因导致工期延误或施工质量不符合要求，乙方应承担相应的违约责任。具体包括：工期每延误一天，乙方应支付甲方违约金_________元；施工质量不符合要求的部分，乙方应负责整改并承担相关费用。

2.如因甲方原因导致付款延误或施工条件不具备，甲方应承担相应的违约责任。具体包括：付款每延误一天，甲方应支付乙方违约金_________元；施工条件不具备导致无法按时开工或停工待料期间，甲方应支付乙方相应的停工损失费用。

七、争议解决

1.如双方在合同履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

2.在争议解决期间，双方应继续履行合同中未发生争议的其他部分。

八、其他条款

1.双方应妥善保管合同文本及相关资料，并确保不泄露对方的商业机密。合同终止后，双方应继续履行保密义务。

2.本合同未尽事宜，双方可协商补充。补充协议与本合同具有同等法律效力。

3.本合同自双方签字盖章之日起生效。合同一式两份，甲乙双方各执一份。

#甲方（发包方）：_________（签字/盖章）

#乙方（承包方）：_________（签字/盖章）

#日期：_________年_________月_________日

篇2

甲方（发包方）：_________

乙方（承包方）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方水泥施工工程达成以下协议：

一、工程概况

1.工程名称：_________

2.工程地点：_________

3.工程内容：_________

4.工程造价：_________

二、承包方式及范围

1.承包方式：_________

2.承包范围：_________

三、工期及进度要求

1.工期：自合同签订之日起，乙方必须按照甲方要求的工期完成施工任务。如遇特殊情况，乙方需书面申请甲方同意后，方可调整工期。

2.进度要求：乙方需制定详细的施工进度计划，并报甲方审批。在施工过程中，乙方需按照施工进度计划执行，确保工程按时完成。

四、质量与验收

1.乙方必须按照国家和地方的相关质量标准进行工程施工，确保工程质量符合设计要求和相关标准。

2.甲方