最新建设工程承包合同8篇.docx

最新建设工程承包合同8篇

篇1

发包方：[公司名称]

承包方：[公司名称]

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给承包方有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

第一条工程概况

1.工程名称：[工程名称]

2.工程地点：[工程地点]

3.工程承包方式：[承包方式]

4.工程范围和内容：[范围和内容]

第二条合同文件及解释顺序

1.本合同文件包括《建设工程承包合同书》、附件及澄清、修改文件。

2.文件的解释顺序：优先顺序为《建设工程施工合同条件》、合同条款、工程规范、招标书、投标文件等。

第三条双方权利和义务

1.发包方负责提供必要的文件资料，确定建设工程的规模、设计标准等，并按照合同条款支付款项。承包方应严格按照合同条款履行施工义务，确保工程质量、进度和安全。

2.承包方应设立项目经理部，配备必要的人员和设备，负责施工过程中的全面管理。项目经理应具备相应的资格和工作经验，确保施工顺利进行。

3.双方应建立健全施工现场管理制度，确保施工秩序和安全。承包方应严格遵守现场管理规定，确保施工符合环保、安全等要求。

4.双方应积极配合，解决施工过程中出现的问题。对于重大技术问题或争议，应及时协商解决。

第四条工程价款及支付方式

1.工程价款：[工程价款]

2.支付方式：[支付方式]

第五条施工工期及进度要求

1.施工工期：[施工工期]

2.进度要求：[进度要求]

第六条质量要求及验收标准

1.质量要求：[质量要求]

2.验收标准：[验收标准]

第七条违约责任及赔偿损失

1.违约责任：如一方违反合同条款，应承担相应的违约责任。具体违约责任应根据违约程度及给对方造成的实际损失进行确定。

2.赔偿损失：因违约方原因导致合同无法按时履行或质量不符合要求，违约方应赔偿因此给对方造成的全部损失。

第八条合同生效及终止条件

1.合同生效：本合同自双方签字盖章之日起生效。在合同生效前，双方应确保合同条款的履行。合同生效后，双方应严格按照合同条款履行义务，确保施工顺利进行。

2.合同终止：在合同执行过程中，如遇特殊情况或不可抗力因素导致合同无法继续履行时，双方可协商终止合同。合同终止后，双方应友好协商解决相关事宜，确保双方权益得到保障。

第九条其他约定事项

1.保密条款：双方应对涉及工程的机密信息保密，不得擅自泄露给第三方。保密期限为本合同履行完毕后XX年内。

2.争议解决：如双方在合同履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。诉讼期间，双方应继续履行合同中未涉及争议部分的义务。

3.合同修改：如需对合同进行修改或补充，双方应协商一致并签订书面协议。协议内容与原合同具有同等法律效力。修改或补充的内容不得损害对方的合法权益。

4.合同解释权：本合同的解释权归发包方和承包方共同所有。在合同执行过程中如遇到不明确或争议问题，双方应友好协商确定解释方案。协商不成的，可提交有管辖权的人民法院进行解释和判决。判决结果将与原合同具有同等法律效力。

篇2

发包方：[公司名称]（以下简称甲方）

承包方：[公司名称]（以下简称乙方）

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

第一条工程概况

1.工程名称：[工程名称]

2.工程地点：[工程地点]

3.工程承包方式：包工包料

4.工程范围和内容：具体以设计施工图及说明为准。

第二条工程期限

1.本合同签订后，乙方应尽快做好人员、材料、设备的组织工作，并及时向甲方提交开工报告。甲方对乙方的开工报告进行审批，审批通过后，甲方为乙方办理进场手续，乙方正式进场施工。

2.因甲方原因造成开工时间推迟的，工期相应顺延。

3.因乙方原因造成工期延误的，乙方应承担相应的违约责任。

4.工程计划开工日期为：XXXX年XX月XX日，计划竣工日期为：XXXX年XX月XX日。

第三条合同价款及支付方式

1.本工程采用固定总价合同，合同总价为人民币大写：XX元整（小写：XX元）。该合同价款已包括完成本工程所需的人工、材料、机械、管理费、措施费、规费、税金等全部费用。合同价款为不变价款，不因市场价格的变化而调整。

2.