小型劳务分包合同范本7篇.docxVIP

小型劳务分包合同范本7篇

篇1

甲方（发包方）：_________

乙方（承包方）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方将小型劳务分包给乙方的事项，达成如下协议：

一、合同标的

1.1本合同标的为甲方将小型劳务分包给乙方，乙方按照甲方的要求完成指定的劳务工作。

二、合同双方的权利和义务

2.1甲方的权利和义务

2.1.1甲方有权要求乙方按照合同约定完成小型劳务工作，并有权监督乙方的执行情况。

2.1.2甲方应按时向乙方支付劳务费用，并应确保支付的费用符合合同约定。

2.1.3甲方应提供必要的工作条件和支持，以便乙方能够顺利完成劳务工作。

2.2乙方的权利和义务

2.2.1乙方有权要求甲方按照合同约定支付劳务费用。

2.2.2乙方应按时向甲方交付完成的小型劳务成果，并应确保交付的成果符合合同约定。

2.2.3乙方应严格遵守甲方的规章制度和操作规程，确保劳务工作的质量和安全。

三、合同标的的具体内容

3.1小型劳务分包的具体内容应包括以下几个方面：

3.1.1劳务工作的具体要求和标准；

3.1.2劳务工作的起止时间和地点；

3.1.3劳务费用的计算方式和支付时间；

3.1.4违约责任和赔偿标准；

3.1.5其他需要明确的事项。

四、合同金额及支付方式

4.1本合同的金额为人民币_________元整。

4.2甲方应按时向乙方支付劳务费用，具体支付时间为每月的_________日。支付方式为保证金加提成的形式，其中保证金为人民币_________元整，提成根据乙方的实际完成工作量进行计算。

五、违约责任及赔偿标准

5.1甲乙双方在合同履行过程中，如一方存在违约行为，应承担相应的违约责任。具体赔偿责任根据违约方违约的具体情况来确定。

5.2如果甲方未按时向乙方支付劳务费用，每逾期一天，应向乙方支付人民币_________元的违约金。如果乙方未按时完成劳务工作，每逾期一天，应向甲方支付人民币_________元的违约金。如果因违约方原因导致合同无法继续履行，违约方应承担全部违约责任，并赔偿因此给守约方造成的全部损失。

六、争议解决方式及管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院。如果甲乙双方在合同履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决。如果协商无果，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。本合同的解释权归甲方所有。如有任何疑问或需要进一步的解释，请随时联系甲方。

篇2

甲方（发包方）：_________

乙方（承包方）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方将小型劳务分包给乙方施工事宜，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：_________

2.工程地点：_________

3.工程内容：_________

4.工程造价：_________

二、承包方式

乙方采用包工包料的方式承包本工程，包括但不限于以下内容：

1.乙方负责提供施工所需的全部材料和设备，并保证其质量符合工程要求。

2.乙方负责施工过程中的全部劳务，包括但不限于施工人员的招募、培训、管理、安全保障等。

3.乙方应确保施工过程中的环保、安全、文明施工等要求得到满足。

三、工期要求

1.乙方应在合同签订后尽快组织施工人员进场施工，确保工期得到有效控制。

2.如因乙方原因造成工期延误，乙方应承担相应的违约责任。

四、质量标准

1.乙方应确保施工质量符合相关法律法规和甲方要求的质量标准。

2.如因乙方施工质量