钢结构工程施工合同新5篇.docx

钢结构工程施工合同新5篇

篇1

发包方（甲方）：_________

承包方（乙方）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

第一条工程概况

1.工程名称：_________

2.工程地点：_________

3.工程承包方式：_________

4.工程范围和内容：_________

第二条工程期限

1.本工程合同总工期为XX天（从开工之日算起）。

2.本工程计划开工日期XXXX年XX月XX日，计划完工日期XXXX年XX月XX日。

3.如遇下列情况，乙方可向甲方申请顺延工期：

（1）因天灾或人力不可抗拒的原因被迫停工的。

（2）因甲方提出变更计划或变更施工图而被迫停工的。

（3）因乙方无力完成该工程的部分工作或全部工作而被迫停工的。

第三条工程价款及支付方式

1.工程价款：本工程总造价为人民币XX元整（￥XX）。

2.支付方式：合同签订后，甲方支付乙方合同总金额的XX%作为预付款，即人民币XX元整（￥XX）。乙方将工程交付甲方使用并验收合格后，甲方支付乙方合同总金额的XX%，即人民币XX元整（￥XX）。剩余XX%作为质量保证金，在质量保证期内，如无重大质量问题或乙方未能及时履行维修义务，甲方将质量保证金全额退还给乙方。

第四条工程质量及验收标准

1.工程质量必须达到合格标准。

2.验收标准：按施工图纸、设计说明、技术交底纪要、设计更改通知单以及国家颁发的钢结构工程施工及质量验收规范GB50205-2001执行。

第五条施工设计更改及材料代用

1.甲方如需对原设计进行修改，应提前通知乙方，修改设计费用由甲方承担。

2.乙方如需对原设计进行修改，应书面通知甲方，在得到甲方同意后，方可进行修改，修改设计费用由乙方承担。

3.乙方在施工中不得擅自使用其他材料代用，如确需代用，必须得到甲方的同意，否则，由此引起的一切经济损失由乙方承担。

第六条双方负责事项及违约责任

1.甲方责任：

（1）负责办理征地拆迁、青苗赔偿等施工前的准备工作。

（2）负责提供施工图纸、设计说明、技术交底纪要、设计更改通知单等必要的技术资料。

（3）负责协调各施工单位的施工矛盾。

（4）按时支付工程价款。如违约，需支付违约金XX元整（￥XX）。

2.乙方责任：

（1）编制施工进度计划，抓好施工生产，确保施工进度计划按期实现。

（2）负责施工前的准备工作及材料设备的采购和供应工作。

（3）负责对施工现场的管理和检查工作。如违约，需支付违约金XX元整（￥XX）。

（4）确保工程质量达到合格标准。如违约，需支付违约金XX元整（￥XX）。

（5）按时向甲方提交竣工验收资料。如违约，需支付违约金XX元整（￥XX）。

（6）在质量保证期内，负责维修因施工原因造成的质量问题。如违约，需支付违约金XX元整（￥XX）。

第七条争议解决方式

1.协商调解：在履行合同过程中发生争议时，双方应首先尝试通过友好协商的方式解决。如果协商不成，任何一方可以向有管辖权的法院提起诉讼。

2.诉讼解决：如果协商调解无法解决问题，任何一方可以向有管辖权的法院提起诉讼。诉讼期间，双方应继续履行合同中的其他条款。判决结果出来后，按照判决结果执行。在诉讼过程中，双方应尊重法律事实，提供充分的证据支持自己的主张。同时，双方也应积极配合法院的调查取证工作，确保诉讼程序的顺利进行。

篇2

合同编号：[编号]

甲方（发包方）：[甲方名称]

乙方（承包方）：[乙方名称]

鉴于甲方需要建设钢结构工程，乙方具备相应的施工能力和资质，甲、乙双方在平等、自愿、公平的基础上，按照有关法律、法规的规定，结合本工程实际情况，就钢结构工程施工事项达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：[工程名称]

2.工程地点：[工程地点]

3.工程内容：钢结构制作与安装

4.工程造价：[工程造价]

二、工程期限

1.工程开工日期：XXXX年XX月XX日

2.工程竣工日期：XXXX年XX月XX日

3.如遇下列情况之一，经甲方确认后工期相应顺延：

（1）因不可抗力（包括自然灾害、战争等）影响工期；

（2）因设计变更、工程量增加等非乙方原因造成的停工或工期延误。

三、工程质量与验收

1.