高层住宅消防施工合同2024年.docxVIP

第PAGE页共NUMPAGES页

高层住宅消防施工合同2024年

甲方（建设单位）：_________________________

地址：_____________________________________

法定代表人（或委托代理人）：_______________

联系电话：_________________________________

乙方（施工单位）：_________________________

地址：_____________________________________

法定代表人（或委托代理人）：_______________

联系电话：_________________________________

鉴于甲方需对高层住宅进行消防施工，乙方具备相应的资质和能力进行消防施工，双方本着平等自愿、协商一致的原则，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，就高层住宅消防施工事宜，签订本合同。

第一条工程概况

1.1工程名称：_______高层住宅消防施工工程。

1.2工程地点：_______。

1.3工程内容：包括但不限于消防系统安装、调试、验收等。

第二条合同工期

2.1本工程的施工工期为自合同签订之日起至_______年______月______日止。

第三条工程质量

3.1乙方应按照国家和行业标准进行施工，确保工程质量达到合格标准。

3.2乙方应提供完整的施工图纸和施工方案，并经甲方确认。

第四条合同价款

4.1本工程的合同总价为人民币_______元。

4.2合同价款包括材料费、人工费、机械使用费等所有费用。

第五条付款方式

5.1甲方应在合同签订后_______个工作日内支付合同总价的_______%作为预付款。

5.2工程进度达到_______%时，甲方支付合同总价的_______%。

5.3工程竣工验收合格后，甲方支付至合同总价的_______%。

5.4剩余_______%作为质保金，在质保期满后_______个工作日内支付。

第六条工程验收

6.1工程竣工后，乙方应向甲方提交验收申请。

6.2甲方应在收到验收申请后_______个工作日内组织验收。

第七条质量保证及售后服务

7.1乙方对施工工程提供_______年的质量保证期。

7.2质保期内，乙方负责免费维修因施工质量问题造成的损坏。

第八条安全生产

8.1乙方应严格遵守安全生产法律法规，确保施工安全。

8.2乙方应采取必要措施，防止施工过程中的事故和环境污染。

第九条违约责任

9.1如一方违反合同约定，应承担违约责任，并赔偿对方因此遭受的损失。

第十条争议解决

10.1双方因履行本合同发生争议，应先通过协商解决；协商不成的，可依法申请仲裁或提起诉讼。

第十一条其他约定

11.1双方可就未尽事宜另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

11.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。

甲方（盖章）：_______________________日期：____年____月____日

乙方（盖章）：_______________________日期：____年____月____日

[正文结束]

高层住宅消防施工合同

第十二条附件

12.1本合同附件包括但不限于以下文件：

-附件一：施工图纸和技术规范

-附件二：材料和设备清单

-附件三：安全生产协议

-附件四：质量保证和售后服务承诺书

第十三条违约行为及认定

13.1违约行为包括但不限于：

-乙方未按合同约定的工期完成施工；

-乙方施工的工程质量未达到合同约定的标准；

-甲方未按合同约定支付工程款；

-任何一方违反保密协议或导致对方商业利益受损。

13.2违约认定应由双方协商确定，或依法申请仲裁或法院判决。

第十四条法律名词及解释

14.1本合同中使用的法律名词，按照《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定进行解释。

14.2对于合同条款的理解发生争议时，应按照合同目的和交易习惯进行解释。

第十五条执行中遇到的问题及解决办法

15.1在合同执行过程中，如遇到不可抗力或其他特殊情况，双方应协商解决。

15.2对于合同条款的执行发生争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可依法申请仲裁或提起诉讼。

第十六条所有应用场景

16.1本合同适用于乙方在甲方指定的高层住宅进行消防施工的所有场景。

16.2乙方在施工期间，应遵守甲方的现场管理规定，确保施工安全和工程质量。

附件一：施工图纸和技术规范

施工图纸应详细反映工程的各个部分和细节。

技术规范应包括施工标准、材料标准、设备标准等。

附件二：材料和设备清单

材