最新工程施工合同范本8篇.docx

最新工程施工合同范本8篇

篇1

发包方：XXX，以下简称甲方

承包方：XXX，以下简称乙方

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

第一条工程概况

1.工程名称：XXX

2.工程地点：XXX

3.工程承包方式：XXX

4.工程范围和内容：XXX

第二条合同工期

1.本合同工期为：XX天（从开工之日算起）。

2.本工程开工日期XXXX年XX月XX日，竣工日期XXXX年XX月XX日。

第三条合同价款与支付方式

1.本合同价款为：XX元。暂定金为：XX元。结算时按实际发生并合理确定的工程量结算。

2.支付方式：签订合同后XX天内，甲方支付乙方合同总金额的XX%作为预付款。之后，按乙方实际完成并经甲方认可的工程量结算。竣工验收合格后，甲方支付乙方剩余款项。

第四条双方责任

1.甲方责任：

（1）负责办理有关建设手续，为乙方提供必要的工作条件和环境。

（2）负责设计并审核施工方案，确保乙方了解施工要求和标准。

（3）负责按时支付乙方合同款项，确保施工进度和质量。

（4）负责竣工验收工作，确保工程质量符合要求。

2.乙方责任：

（1）负责按照甲方要求进行施工设计、预算编制和结算审核等工作。

（2）负责按时按质完成施工任务，确保施工进度和质量符合要求。

（3）负责提供必要的施工材料和设备，确保施工顺利进行。

（4）负责做好施工记录和资料整理工作，确保施工资料齐全、准确。

第五条违约责任及赔偿金额的计算方法

1.甲方违约责任：若甲方未能按时支付乙方合同款项或未能提供必要的工作条件和环境，应承担相应的违约责任。违约金按合同总金额的XX%计算。

2.乙方违约责任：若乙方未能按时完成施工任务或施工质量不符合要求，应承担相应的违约责任。违约金按合同总金额的XX%计算。

第六条合同生效与终止

1.本合同自双方签字盖章之日起生效。合同生效后，双方应认真履行各自的责任和义务。

2.在合同履行过程中，如遇不可抗力或特殊原因需要终止合同时，双方应协商达成一致意见后终止合同。否则，由此造成的损失由违约方承担。

第七条争议解决方式

1.在合同履行过程中，如双方发生争议或纠纷，应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼解决争议。在诉讼过程中，双方应积极配合法院的调查取证工作。判决结果出来后，双方应认真履行判决结果所确定的内容。若一方不履行判决结果所确定的内容，另一方有权向有管辖权的人民法院申请强制执行。

篇2

甲方（发包方）：_________

乙方（承包方）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

第一条工程概况

1.工程名称：_________

2.工程地点：_________

3.工程承包方式：_________

4.工程范围和内容：_________

第二条工程期限

1.本工程合同总工期为_________天，自乙方进场施工之日起计算。

2.甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，应征得乙方同意，并支付乙方因赶工采取的措施费用。

第三条工程合同总价及付款方式

1.本工程合同总价为人民币_________元整。

2.甲方应在签订合同后_________天内支付工程合同总价的_________%给乙方作为预付款。

3.乙方按合同约定完成工程施工并通过竣工验收后，甲方应将工程合同总价剩余的款项一次性支付给乙方。

第四条工程质量要求

1.乙方必须按照甲方提供的施工图纸、技术要求及施工规范进行施工，确保工程质量达到优良标准。

2.甲方有权对乙方施工的工程质量进行监督，对不符合质量要求的工程，甲方有权要求乙方返工或整改。

第五条竣工验收及保修期

1.乙方完成工程施工后，应及时向甲方提交竣工验收申请。甲方应在收到申请后_________天内组织有关人员进行竣工验收。

2.竣工验收通过后，乙方应提供一定期限的保修服务。保修期自竣工验收通过之日起计算，为期_________年。在保修期内，乙方应对因施工原因造成的工程质量问题进行维修或更换。

第六条违约责任及赔偿

1.甲方若未按照合同约定支付预付款或工程进