2024年石方开挖施工合同.docx

?2024年石方开挖施工合同

合同编号：____________

甲方（发包方）：_______

乙方（承包方）：_______

一、工程概况

1.工程名称：2024年石方开挖施工工程

2.工程地点：_______

3.工程内容：按照甲方提供的施工图纸及工程量清单，完成石方开挖、运输、装卸、堆放等相关工作。

4.工程规模：_______

5.工期要求：自合同签订之日起至_______年_______月_______日止。

二、合同价款

1.本合同采用固定总价方式，合同总价为人民币_______元（大写：_______元整）。

2.除非双方另有约定，合同总价包含乙方完成本工程所需的一切费用。

三、支付方式

（1）合同签订后_______日内，支付合同总价款的_______%。

（2）工程进度达到_______%时，支付合同总价款的_______%。

（3）工程完工验收合格后_______日内，支付合同总价款的_______%。

2.乙方须提供合法有效的发票，甲方按约定付款。

四、工期及质量标准

1.乙方应按照甲方要求的工期完成施工任务，确保工程按期交付。

2.乙方应按照国家相关施工质量标准及规范进行施工，确保工程质量达到合格标准。

五、甲乙双方的权利与义务

（一）甲方权利与义务

1.甲方有权对乙方的施工进度、质量、安全等方面进行监督和管理。

2.甲方应按约定向乙方支付合同价款。

3.甲方应负责提供施工图纸、工程量清单等相关资料。

4.甲方应协助乙方办理施工所需的各类手续。

（二）乙方权利与义务

1.乙方有权按照约定获得合同价款。

2.乙方应按照约定工期、质量标准完成施工任务。

3.乙方负责施工过程中的安全管理工作，确保施工安全。

4.乙方应遵守国家及地方的相关法律法规，不得违法分包、转包。

六、违约责任

1.甲方违约：

（1）甲方未按约定支付合同价款的，应向乙方支付违约金，违约金计算方式为：逾期付款金额×_______%×逾期天数。

（2）甲方未按约定提供施工图纸、工程量清单等相关资料的，乙方有权顺延工期。

2.乙方违约：

（1）乙方未按约定工期完成施工任务的，应向甲方支付违约金，违约金计算方式为：合同总价×_______%×逾期天数。

（2）乙方未按约定质量标准进行施工的，应承担返工、修复等费用。

七、争议解决

1.本合同履行过程中，如发生争议，双方应友好协商解决。

2.若协商不成，任何一方均有权向工程所在地人民法院提起诉讼。

八、其他约定

1.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。

2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

3.本合同未尽事宜，可由双方另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

甲方（盖章）：____________

乙方（盖章）：____________

签订日期：_______年_______月_______日

注意事项：

1.权利与义务的明确：合同中应清晰界定甲乙双方的权利与义务，避免在施工过程中产生纠纷。

解决办法：

在合同中详细列出甲乙双方的具体权利和义务，确保双方在签订合同时能够明确各自的责任和权益。

法律名词解释：

1.权利与义务：

权利：指合同当事人根据法律规定或合同约定所享有的权益。

义务：指合同当事人根据法律规定或合同约定所承担的责任。

1.合同总价：指合同中规定的，乙方完成合同约定的工程内容所需支付的全部费用。

2.违约金：指合同当事人违反合同约定时，按照法律规定或合同约定应向对方支付的一定数额的金钱。

3.逾期天数：指合同约定的期限届满后，当事人未履行义务的实际天数。

4.补充协议：指在原合同基础上，为了补充、修改或者明确原合同条款，由合同当事人另行签订的协议。

5.法律效力：指合同或法律文书中所规定的权利义务对当事人的约束力，具有法律效力的文件可以作为法院判决的依据。

特殊应用场合与补充条款：

1.极端天气情况：

如果施工期间遇到极端天气，比如百年一遇的大雨或者暴雪，这可能会影响施工进度。

补充条款：“若因不可抗力因素，如极端天气影响，导致乙方无法按期施工，工期应相应顺延。”

2.地质条件变化：

施工过程中可能会遇到地质条件与预计的不同，这需要额外的处理。

补充条款：“如施工中发现地质条件与甲方提供的资料不符，导致施工方案变更，甲乙双方应协商调整合同价款及工期。”

3.材料价格波动：

如果在合同执行期间，材料价格有大幅波动，这也需要考虑。

补充条款：“若合同执行期间，材料价格波动超过_____%，甲乙双方应协商调整合同价款。”

附件列表：

1.施工图纸：详细的工程图纸，包括平面图、立面图、剖面图等。

2.工程量清单：详细列出所有施工项目的名称、规格、数量等。

3.技术规范：施工过程中应遵循的技术标准和规范。

4.施工方案：乙方制定的施工组织设计和施工方案。

5.质量保证书：乙