四川省建设工程施工合同示范文本.docx

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME

甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

COUNTRACTCOVER

专业合同封面

RESUME

PERSONAL

四川省建设工程施工合同示范文本

本合同目录一览

第一条合同主体

1.1发包人

1.2承包人

第二条工程概况

2.1工程名称

2.2工程地点

2.3工程规模

2.4工程内容

第三条合同价格

3.1合同总价

3.2工程款支付方式

3.3工程变更价款

3.4工程索赔价款

第四条工期

4.1开工日期

4.2竣工日期

4.3工期延误

第五条质量标准

5.1工程质量要求

5.2工程验收

5.3质量保修

第六条合同履行

6.1承包人责任

6.2发包人责任

第七条安全生产

7.1安全生产要求

7.2安全事故处理

第八条保密条款

8.1保密内容

8.2保密期限

第九条违约责任

9.1承包人违约

9.2发包人违约

第十条争议解决

10.1协商解决

10.2调解解决

10.3仲裁解决

10.4诉讼解决

第十一条合同的生效、变更和终止

11.1合同生效条件

11.2合同变更

11.3合同终止

第十二条其他条款

12.1不可抗力

12.2法律适用

12.3合同的份数

第十三条附件

13.1工程图纸

13.2技术规范

13.3工程量清单

第十四条签订日期

14.1合同签订日期

14.2合同签订地点

第一部分：合同如下：

第一条合同主体

1.1发包人

1.1.1发包人名称：____________

1.1.2发包人地址：____________

1.1.3发包人法定代表人：____________

1.1.4发包人联系方式：____________

1.2承包人

1.2.1承包人名称：____________

1.2.2承包人地址：____________

1.2.3承包人法定代表人：____________

1.2.4承包人联系方式：____________

第二条工程概况

2.1工程名称：____________

2.2工程地点：____________

2.3工程规模：____________

2.4工程内容：____________

第三条合同价格

3.1合同总价：____________元整（大写：_______________________________元整）

3.2工程款支付方式：

3.2.1发包人应按照双方约定的付款节点和付款比例，向承包人支付工程款。

3.2.2发包人支付工程款的方式为：（银行转账/现金支付/其他支付方式）

3.2.3付款节点和付款比例：

（详细列出各付款节点的付款比例和时间）

3.3工程变更价款：

3.3.1工程变更导致合同价款增减的，双方应协商确定变更后的合同价款。

3.3.2变更价款的确定方式为：（按照原合同价格的百分比调整/双方协商确定）

3.4工程索赔价款：

3.4.1承包人因发包人原因导致工程延期、停工、窝工等情况，有权向发包人提出索赔。

3.4.2索赔价款的计算方式为：（按照实际损失的金额计算/按照合同约定的标准计算）

第四条工期

4.1开工日期：____________

4.2竣工日期：____________

4.3工期延误：

4.3.1因承包人原因导致工期延误的，承包人应承担由此产生的违约责任。

4.3.2因发包人原因导致工期延误的，发包人应承担由此产生的违约责任。

第五条质量标准

5.1工程质量要求：____________

5.2工程验收：

5.2.1工程验收的标准和程序按照____________（标准名称或文件名称）执行。

5.2.2工程验收不合格的，承包人应按照验收意见进行整改，并承担整改费用。

5.3质量保修：

5.3.1承包人对工程质量负责保修____________年。

5.3.2保修范围包括但不限于：（列出保修范围）

5.3.3保修费用按照____________（标准或协议）计算。

第六条合同履行

6.1承包人责任：

6.1.1承包人应按照合同约定完成工程。

6.1.2承包人应保证工程质量、安全、进度等方面的要求。

6.2发包人责任：

6.2.1发包人应按照合同约定支付工程款。

6.2.2发包人应提供施工所需的水、电、通信等基础设施。

6.2.3发包人应协助承包人办理相关施工手续。

第八条保密条款

8.1保密内容：

8.1.1双方在合同履行过程中获取的对方商业秘密、技术秘密、运营秘密等。

8.1.2保密信息不包括公开信息、已经为公众