四川省建设工程施工合同示范文本精选.docx

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME

甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

COUNTRACTCOVER

专业合同封面

RESUME

PERSONAL

四川省建设工程施工合同示范文本精选

本合同目录一览

第一条合同主体

1.1发包人

1.2承包人

第二条工程概况

2.1工程名称

2.2工程地点

2.3工程规模

2.4工程内容

第三条合同价格

3.1合同总价

3.2工程款支付方式

3.3价格调整

第四条工程质量

4.1质量标准

4.2质量监督

4.3质量保修

第五条工程进度

5.1施工期限

5.2进度计划

5.3延期违约责任

第六条材料和设备

6.1材料供应

6.2设备供应

6.3材料和设备验收

第七条施工安全

7.1安全生产责任

7.2安全防护措施

7.3安全事故处理

第八条变更和解除合同

8.1合同变更

8.2合同解除

第九条违约责任

9.1发包人违约

9.2承包人违约

第十条争议解决

10.1协商解决

10.2调解解决

10.3仲裁解决

第十一条合同的生效、变更和终止

11.1合同生效条件

11.2合同变更程序

11.3合同终止条件

第十二条其他条款

12.1保密条款

12.2知识产权保护

12.3不可抗力

第十三条合同的附件

13.1工程图纸

13.2技术说明书

13.3工程量清单

第十四条合同的签署

14.1签署日期

14.2签署地点

14.3签署人签字

第一部分：合同如下：

第一条合同主体

1.1发包人

1.1.1发包人名称：____________

1.1.2发包人地址：____________

1.1.3发包人法定代表人：____________

1.2承包人

1.2.1承包人名称：____________

1.2.2承包人地址：____________

1.2.3承包人法定代表人：____________

第二条工程概况

2.1工程名称：____________

2.2工程地点：____________

2.3工程规模：____________

2.4工程内容：____________

第三条合同价格

3.1合同总价：____________

3.2工程款支付方式：

3.2.1支付方式一：____________

3.2.2支付方式二：____________

3.3价格调整：

3.3.1价格调整条件：____________

3.3.2价格调整方式：____________

第四条工程质量

4.1质量标准：____________

4.2质量监督：____________

4.3质量保修：

4.3.1保修期限：____________

4.3.2保修范围：____________

第五条工程进度

5.1施工期限：____________

5.2进度计划：____________

5.3延期违约责任：

5.3.1延期违约金计算方式：____________

5.3.2延期违约金支付时间：____________

第六条材料和设备

6.1材料供应：____________

6.2设备供应：____________

6.3材料和设备验收：____________

第七条施工安全

7.1安全生产责任：____________

7.2安全防护措施：____________

7.3安全事故处理：____________

第八条变更和解除合同

8.1合同变更：

8.1.1变更条件：____________

8.1.2变更程序：____________

8.2合同解除：

8.2.1解除条件：____________

8.2.2解除程序：____________

第九条违约责任

9.1发包人违约：

9.1.1违约行为：____________

9.1.2违约责任：____________

9.2承包人违约：

9.2.1违约行为：____________

9.2.2违约责任：____________

第十条争议解决

10.1协商解决：____________

10.2调解解决：____________

10.3仲裁解决：

10.3.1仲裁机构：____________

10.3.2仲裁地点：____________

第十一条合同的生效、变更和终止

11.1合同生效条件：____________

11.2合同变更程序：____________

11.3合同终止条件：____________

第十二条其他条款

12