2025湖南省建设工程施工合同备案管理实施细则(试行).docxVIP

?合同编号：

合同各方信息：

甲方：（全称）

地址：

联系电话：

乙方：（全称）

地址：

联系电话：

丙方：（如有，填写）

地址：

联系电话：

第一条工程概况

1.1工程名称：

1.2工程地点：

1.3工程规模：

1.4工程内容：

1.5工程总投资：

第二条合同价格

2.1本工程合同总价为人民币（大写）：元整（小写）：元。

2.2合同价格包括但不限于：工程设计费、材料设备采购费、施工费、监理费、质量检测费、安全防护费、环保费、税费等。

2.3合同价格按照约定的计量方式进行调整，具体调整办法详见合同附件。

第三条合同工期

3.1合同约定的工期为：自开工之日起，至工程竣工验收合格之日止。

3.2工期顺延的情况包括但不限于：甲方原因造成停工、设计变更、不可抗力等。

3.3乙方应当按照约定的工期完成工程，如有逾期，应当按照逾期天数向甲方支付违约金，违约金计算方式详见合同附件。

第四条质量标准

4.1工程质量应当符合国家及行业相关标准、规范要求。

4.2乙方应当按照设计文件、技术规范和合同约定进行施工，确保工程质量。

4.3工程竣工后，乙方应当组织自检，并提交验收申请。甲方组织验收，并对工程质量进行评定。

第五条合同的履行

5.1甲方应当按照约定向乙方支付合同价款，具体支付方式详见合同附件。

5.2乙方应当按照约定履行施工义务，并保证工程安全、环保、质量等方面符合相关要求。

5.3丙方（如有）应当按照约定履行合同义务，协助甲乙双方完成合同约定的工作。

第六条违约责任

6.1乙方逾期完成工程，应当按照约定向甲方支付违约金。

6.2甲方逾期支付价款，应当按照约定向乙方支付滞纳金。

6.3双方的其他违约行为，应当按照约定承担相应的违约责任。

第七条争议解决

7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应当通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。

第八条其他约定

8.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，一式肆份，甲乙双方各执贰份，具有同等法律效力。

8.2本合同未尽事宜，可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

甲方（盖章）：乙方（盖章）：

代表（签名）：代表（签名）：

签订日期：签订日期：

注意事项及解决办法：

1.合同的签订和履行应严格遵守中华人民共和国法律法规，包括但不限于《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》等。

解决办法：当合同内容与法律法规冲突时，应立即停止相关行为的执行，并依据法律法规进行调整。

2.合同双方应确保提供的信息真实、准确、完整，如有虚假陈述，应承担相应法律责任。

解决办法：发现虚假信息时，合同双方应立即沟通核实，并根据实际情况采取补救措施。

3.合同价款的支付和工程进度款的结算应严格按照合同附件中的支付方式和进度执行。

解决办法：当支付或结算出现争议时，应参照合同附件中的约定进行协商解决。

4.工程质量应符合国家及行业相关标准、规范要求，乙方应承担工程质量的责任和义务。

解决办法：工程质量不符合要求时，乙方应按照甲方的要求及时整改，并承担整改费用。

5.乙方应按照约定完成工程，并保证工程安全、环保、质量等方面符合相关要求。

解决办法：乙方未能按约定完成工程或不符合相关要求时，甲方有权要求乙方整改或采取其他补救措施。

6.双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决，协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。

解决办法：在争议无法通过协商解决时，双方应按照合同约定选择合适的争议解决方式。

法律名词及名词解释：

1.甲方：指合同中承担发包人角色的一方，通常为项目业主或委托人。

解释：甲方是合同的一方，负责提出工程需求、支付合同价款、接收工程成果等。

2.乙方：指合同中承担承包人角色的一方，通常为具有相应资质的建设施工企业。

解释：乙方是合同的一方，负责按照合同约定完成工程施工、交付工程成果等。

3.丙方：指合同中除甲方和乙方外，其他参与合同履行的一方。

解释：丙方可以是分包商、供应商或其他与工程相关的第三方。

4.合同价款：指合同双方约定的工程总造价，包括工程设计费、材