二零二四年度市政道路工程包工包料施工合同范本.docxVIP

二零二四年度市政道路工程包工包料施工合同范本

本合同目录一览

1.合同双方基本信息

1.1合同双方名称

1.2合同双方地址

1.3合同双方法定代表人

1.4合同双方联系方式

2.工程概况

2.1工程名称

2.2工程地点

2.3工程规模

2.4工程类型

3.工程范围

3.1施工范围

3.2施工内容

3.3施工标准

4.合同工期

4.1工期起止时间

4.2工期计算方式

4.3工期延误责任

5.合同价款

5.1合同价款总额

5.2付款方式

5.3付款节点

5.4付款条件

6.施工组织与管理

6.1施工组织机构

6.2施工人员配备

6.3施工进度计划

6.4施工安全管理

7.材料供应

7.1材料供应责任

7.2材料质量要求

7.3材料验收程序

7.4材料价格调整

8.施工验收与交付

8.1验收标准

8.2验收程序

8.3验收资料

8.4工程交付

9.保修与维修

9.1保修期限

9.2保修责任

9.3维修程序

10.违约责任

10.1违约情形

10.2违约责任

10.3违约赔偿

11.争议解决

11.1争议解决方式

11.2争议解决机构

11.3争议解决程序

12.合同解除

12.1解除条件

12.2解除程序

12.3解除责任

13.合同生效与终止

13.1合同生效条件

13.2合同终止条件

13.3合同终止程序

14.其他约定

14.1不可抗力

14.2法律变更

14.3其他约定事项

第一部分：合同如下：

1.合同双方基本信息

1.1合同双方名称

1.2合同双方地址

1.3合同双方法定代表人

1.4合同双方联系方式

2.工程概况

2.1工程名称：市政道路工程

2.2工程地点：市区街道

2.3工程规模：全长公里，红线宽度米

2.4工程类型：城市道路建设工程

3.工程范围

3.1施工范围：包括道路路基、路面、排水、照明、交通标志等工程内容

3.2施工内容：具体施工内容详见附件《施工图纸》

3.3施工标准：严格按照国家及地方相关标准执行

4.合同工期

4.1工期起止时间：自合同签订之日起个月内完成施工

4.2工期计算方式：按照日历天数计算

4.3工期延误责任：因承包方原因造成工期延误，每延误一日，应向发包方支付元违约金

5.合同价款

5.1合同价款总额：人民币万元整

5.2付款方式：分阶段支付，具体支付节点详见附件《付款进度表》

5.3付款节点：工程开工前支付%，工程进度达到%时支付%，工程完工并验收合格后支付%，缺陷责任期满后支付%

5.4付款条件：付款条件详见附件《付款条件表》

6.施工组织与管理

6.1施工组织机构：承包方应设立项目经理部，负责整个工程的施工组织与管理

6.2施工人员配备：承包方应按照工程需要配备足够的施工人员，确保施工进度和质量

6.3施工进度计划：承包方应编制详细的施工进度计划，报发包方审批后执行

6.4施工安全管理：承包方应严格执行国家及地方安全生产法规，确保施工安全

7.材料供应

7.1材料供应责任：承包方负责工程所需材料的采购、运输和保管

7.2材料质量要求：所有材料必须符合国家及地方相关质量标准

7.3材料验收程序：材料进场前，承包方应向发包方报送材料合格证明文件，验收合格后方可使用

7.4材料价格调整：材料价格按合同签订时价格执行，如市场价格波动较大，双方协商调整

8.施工验收与交付

8.1验收标准：本工程按照《城市道路工程施工及验收规范》及相关行业标准进行验收

8.2验收程序：工程完工后，承包方应组织自检，自检合格后通知发包方进行验收

8.4工程交付：验收合格后，承包方应向发包方提交工程移交清单，办理工程交付手续

9.保修与维修

9.1保修期限：本工程自竣工验收合格之日起计算，保修期为年

9.2保修责任：在保修期内，因施工质量原因造成的缺陷，承包方应无偿进行维修或更换

9.3维修程序：保修期内出现缺陷，发包方应及时通知承包方，承包方应在接到通知后小时内进行维修

10.违约责任

10.1违约情形：包括但不限于工期延误、质量不合格、材料供应不及时等

10.2违约责任：具体违约责任及赔偿标准详见附件《违约责任表》

10.3违约赔偿：因违约给对方造成的损失，违约方应承担全部赔偿责任

11.争议解决

11.1争议解决方式：发生争议时，双方应友好协商解决；协商不成的，提交仲裁委员会仲裁

11.2争议解决机构：仲裁委员会

11.3争议解决程序：按照仲裁委员会的仲裁规则进行

12.合同解除

12.1解除条件：包括合同双方协商一致解除、不可抗力导致合同无法履行等

12.2解除程序：合同解除需书面通