二零二四年度光伏发电站工程施工合同范本协议.docxVIP

二零二四年度光伏发电站工程施工合同范本协议

本合同目录一览

1.合同双方基本信息

1.1项目名称

1.2发包人

1.3承包人

1.4合同签订日期

1.5合同生效日期

1.6合同终止日期

1.7合同履行地点

2.项目概况

2.1光伏发电站项目背景

2.2项目规模

2.3项目地点

2.4项目工期

2.5项目投资

2.6项目建设内容

3.合同价款及支付方式

3.1合同总价

3.2工程进度款支付

3.3验收合格后支付

3.4保修金

3.5预付款

3.6其他费用

4.工程质量及验收

4.1质量标准

4.2工程验收流程

4.3质量保证期

4.4质量责任

4.5质量争议解决

5.工程进度及延期

5.1工程进度计划

5.2工程进度调整

5.3延期责任及赔偿

5.4工期延误争议解决

6.安全生产及环境保护

6.1安全生产责任

6.2安全生产措施

6.3环境保护要求

6.4环境保护措施

6.5安全生产事故处理

7.保密条款

7.1保密范围

7.2保密义务

7.3违约责任

8.合同变更及解除

8.1合同变更条件

8.2合同变更程序

8.3合同解除条件

8.4合同解除程序

9.不可抗力

9.1不可抗力定义

9.2不可抗力处理

9.3不可抗力争议解决

10.争议解决方式

10.1争议解决方式

10.2争议解决机构

10.3争议解决程序

11.合同附件

11.1附件一：工程量清单

11.2附件二：图纸及技术资料

11.3附件三：合同附件

12.合同生效及终止

12.1合同生效条件

12.2合同终止条件

12.3合同终止程序

13.合同解除及终止后的处理

13.1合同解除后的处理

13.2合同终止后的处理

14.其他约定

14.1其他约定事项

14.2附件清单

14.3争议解决方式补充

14.4其他约定补充

第一部分：合同如下：

1.合同双方基本信息

1.1项目名称：二零二四年度光伏发电站工程项目

1.4合同签订日期：2024年1月1日

1.5合同生效日期：合同签订之日起

1.6合同终止日期：2026年12月31日

1.7合同履行地点：甲公司指定地点

2.项目概况

2.1光伏发电站项目背景：为响应国家节能减排政策，甲方决定投资建设一座光伏发电站。

2.2项目规模：装机容量为100MW，占地面积为100公顷。

2.3项目地点：甲方指定地点

2.4项目工期：自合同生效之日起24个月内完成工程建设和并网发电。

2.5项目投资：总投资为人民币5亿元。

2.6项目建设内容：包括光伏发电站的设计、采购、施工、调试、验收、并网发电等全过程。

3.合同价款及支付方式

3.1合同总价：人民币5亿元。

3.2工程进度款支付：根据工程进度，每月支付合同总价10%的进度款。

3.3验收合格后支付：工程验收合格后，支付合同总价80%的款项。

3.4保修金：合同总价10%的保修金，在保修期满后无质量问题退还。

3.5预付款：合同签订后5个工作日内，乙方需向甲方支付合同总价10%的预付款。

3.6其他费用：包括设计费、材料费、设备费、运输费、安装费、调试费、验收费等，按实际发生费用结算。

4.工程质量及验收

4.1质量标准：按照国家及行业标准执行，确保工程质量达到设计要求。

4.2工程验收流程：工程完成后，乙方需向甲方提交验收申请，甲方组织验收。

4.3质量保证期：自工程验收合格之日起2年。

4.4质量责任：乙方对工程质量负责，如出现质量问题，乙方应承担修复或赔偿责任。

4.5质量争议解决：双方协商解决，协商不成可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

5.工程进度及延期

5.1工程进度计划：乙方需在合同签订后15个工作日内提交详细的工程进度计划。

5.2工程进度调整：如遇不可抗力等因素导致进度延误，乙方应提前5个工作日向甲方提出调整申请。

5.3延期责任及赔偿：因乙方原因导致的工程延期，每延误一天，乙方需向甲方支付合同总价0.1%的违约金。

5.4工期延误争议解决：双方协商解决，协商不成可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

6.安全生产及环境保护

6.1安全生产责任：乙方负责工程安全生产，确保施工安全。

6.2安全生产措施：乙方需制定安全生产措施，并严格执行。

6.3环境保护要求：乙方需遵守国家及地方环保法规，采取有效措施保护环境。

6.4环境保护措施：包括废水处理、废气处理、固体废弃物处理等。

6.5安全生产事故处理：发生安全生产事故，乙方应立即报告甲方，并采取有效措施处理。

7.保密条款

7.1保密范围：包括项目背景、技术资料、商务信息等。

7.2保密义务：双方应对保密信