二零二四年度光伏扶贫室外施工合同范本-@-1.docxVIP

二零二四年度光伏扶贫室外施工合同范本1

本合同目录一览

1.1项目概况

1.2合同双方基本信息

1.3合同标的及范围

1.4施工工期及进度

1.5施工质量要求

1.6施工安全及环境保护

1.7材料设备供应及管理

1.8施工图纸及变更

1.9施工变更及索赔

1.10工程款支付及结算

1.11违约责任及争议解决

1.12合同解除及终止

1.13合同生效及终止日期

1.14其他约定事项

第一部分：合同如下：

第一条项目概况

1.1项目名称：二零二四年度光伏扶贫室外施工项目

1.2项目地点：[具体地点]

1.3项目规模：[具体规模，如装机容量]

1.4项目业主：[业主单位名称]

1.5施工单位：[施工单位名称]

1.6项目总投资：[总投资金额]

1.7项目资金来源：[资金来源说明]

第二条合同双方基本信息

2.1业主方：

2.1.1名称：[业主单位名称]

2.1.2地址：[业主单位地址]

2.1.3联系人：[业主单位联系人]

2.1.4联系电话：[业主单位联系电话]

2.2施工方：

2.2.1名称：[施工单位名称]

2.2.2地址：[施工单位地址]

2.2.3联系人：[施工单位联系人]

2.2.4联系电话：[施工单位联系电话]

第三条合同标的及范围

3.1合同标的：光伏扶贫室外施工工程，包括但不限于支架基础、光伏组件安装、电气系统安装等。

3.2工程范围：根据施工图纸和工程量清单，具体施工范围详见附件。

3.3工程量清单：详见附件。

第四条施工工期及进度

4.1施工工期：自合同签订之日起[具体工期]，如因特殊情况需延长工期，双方应协商一致并签订补充协议。

4.2施工进度：施工方应按施工计划和时间节点完成各阶段的施工任务，确保工程按期完工。

4.3施工计划：详见附件。

第五条施工质量要求

5.1施工质量标准：按照国家现行相关标准、规范执行，确保工程质量符合合同要求。

5.2质量检验：施工过程中，双方应共同进行质量检验，检验结果作为工程验收依据。

5.3质量保证期：自工程竣工验收合格之日起[具体保证期]，如发生质量问题，施工方应承担相应的责任。

第六条施工安全及环境保护

6.1施工安全：施工方应遵守国家有关安全生产的法律、法规和标准，确保施工现场安全。

6.2安全措施：施工方应制定详细的安全措施，包括但不限于施工人员安全教育、施工现场安全防护等。

6.3环境保护：施工方应遵守国家有关环境保护的法律、法规和标准，采取有效措施保护环境。

第七条材料设备供应及管理

7.1材料设备供应：施工方负责工程所需材料设备的采购、供应和管理。

7.2材料设备质量：施工方应确保材料设备质量符合国家相关标准，并承担相应的质量责任。

7.3材料设备验收：业主方有权对材料设备进行验收，验收合格后方可使用。

7.4材料设备清单：详见附件。

第八条施工图纸及变更

8.1施工图纸：施工方应按照业主方提供的施工图纸进行施工，如图纸发生变更，双方应协商一致，并由业主方提供变更后的图纸。

8.2图纸变更程序：图纸变更需由业主方提出，施工方进行技术评估后，双方共同确认变更内容。

8.3图纸变更通知：图纸变更后，业主方应及时通知施工方，施工方应在收到通知后[具体时间]内完成图纸变更的准备工作。

第九条施工变更及索赔

9.1施工变更：因设计变更、工程量增减、不可抗力等原因导致的施工内容、工程量、工期等变更，双方应协商解决。

9.2索赔程序：施工方在发生索赔事件后，应向业主方提出索赔申请，并提供相关证明材料。

9.3索赔处理：业主方收到索赔申请后，应在[具体时间]内审核并答复，如双方无法达成一致，可按合同约定的争议解决方式处理。

第十条工程款支付及结算

10.1工程款支付方式：工程款支付采用分期付款方式，具体付款节点及比例详见附件。

10.2付款条件：施工方完成合同约定的工作内容并经业主方验收合格后，业主方应在[具体时间]内支付相应款项。

10.3结算方式：工程完工后，双方应根据合同约定及实际完成工程量进行结算，并编制结算书。

第十一条违约责任及争议解决

11.1违约责任：双方应严格履行合同义务，如一方违约，应承担相应的违约责任。

11.2违约金：违约方应向守约方支付违约金，具体金额及计算方式详见附件。

11.3争议解决：双方发生争议，应友好协商解决；协商不成的，提交[具体仲裁机构]仲裁。

第十二条合同解除及终止

12.1合同解除：在合同履行过程中，如出现合同约定解除的情形，任何一方均可通知对方解除合同。

12.2合同终止：合同履行完毕或双方协商一致终止合同，合同终止。

第十三条合同生效及终止日期

13.1合同生效：本合同自双方签字（或