2025河北省建设工程施工合同(示范文本).docxVIP

?合同编号：

甲方（发包方）：

地址：

联系电话：

乙方（承包方）：

地址：

联系电话：

鉴于甲方为建设工程的需要，同意乙方进行施工；乙方愿意按照甲方的要求完成施工任务，双方经协商，特订立本合同，以便共同遵守。

第一条工程概况

1.1工程名称：

1.2工程地点：

1.3工程内容：

1.4工程规模：

1.5工程总价：

第二条合同工期

2.1工期自年月日起至年月日止。

2.2乙方若不能按期完成工程，应向甲方支付违约金，违约金为工程总价的%。

第三条质量标准

3.1乙方应按照国家标准、行业标准和甲方的要求进行施工。

3.2工程质量保证期为年，自工程竣工验收合格之日起计算。

3.3乙方在质量保证期内，对工程质量问题负责修复或更换。

第四条合同价款及支付

4.1工程总价款为元（大写：元整）。

4.2甲方支付乙方工程进度款的比例为%。

4.3甲方支付进度款的时间和数额，按照双方约定的工程进度节点进行。

4.4工程竣工验收合格后，甲方一次性支付剩余的工程价款。

第五条违约责任

5.1乙方未按约定时间完成工程的，应向甲方支付违约金，违约金为工程总价的%。

5.2甲方未按约定时间支付进度款的，应向乙方支付滞纳金，滞纳金为应支付进度款的%。

5.3因甲方原因导致工程停工、窝工的，甲方应向乙方支付停工、窝工损失费，损失费的计算方式为：。

第六条争议解决

6.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。

第七条其他约定

7.1双方应遵守国家相关法律法规，不得违法经营。

7.2双方应共同维护工程项目的顺利进行，如有损害工程项目的行为，双方均有权制止。

7.3本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：

乙方（盖章）：

签订日期：年月日

注意事项及解决办法：

1.合同的签订和履行应严格遵守中华人民共和国的相关法律法规。

解决办法：双方应在合同中明确约定遵守的法律规定，并在合同履行过程中严格按照法律规定进行。

2.合同中的名词和术语应准确理解，避免因误解导致的纠纷。

解决办法：双方应在合同中对使用的专业名词和术语进行解释，确保双方对合同内容的理解一致。

3.合同中的权利和义务应明确，避免因模糊不清导致的纠纷。

解决办法：双方应在合同中详细列明各自的权利和义务，确保双方对合同内容的明确理解。

4.合同的修改和补充应经过双方协商一致，并以书面形式进行。

解决办法：任何对合同的修改和补充都应经过双方的协商一致，并在合同附件中以书面形式明确记录。

5.合同的履行过程中，如发生争议，应及时沟通解决，避免影响工程进度。

解决办法：双方应建立有效的沟通机制，一旦发生争议，应及时沟通，通过协商或调解解决，必要时可依法向人民法院提起诉讼。

6.合同的履行过程中，如需解除或终止合同，应符合法律规定和合同约定。

解决办法：任何解除或终止合同的行为都应符合法律规定和合同约定，双方应协商确定解除或终止合同的条件和方式。

法律名词及名词解释：

1.发包方（甲方）：指委托他人进行建设活动的当事人。

解释：发包方是建设项目的所有者，负责项目的投资和项目管理。

2.承包方（乙方）：指接受他人委托进行建设活动的当事人。

解释：承包方是承担建设任务，按照发包方的要求完成建设项目的当事人。

3.工期：指合同规定的承包方完成建设项目的全部或部分工程的时间。

解释：工期是衡量承包方完成工作进度的时间标准，通常以天为单位。

4.质量标准：指合同中对工程质量的要求和标准。

解释：质量标准是衡量工程质量是否符合要求的标准，通常包括国家和行业