2025建设工程设计与施工合同.docxVIP

?合同编号：

甲方（委托方）：

乙方（受托方）：

鉴于甲方委托乙方进行建设工程的设计与施工，双方本着平等、自愿、诚实、信用的原则，经协商一致，签订本合同，共同遵照执行。

第一条工程概况

1.1工程名称：

1.2工程地点：

1.3工程规模：

1.4工程内容：

第二条设计与施工范围

2.1乙方负责根据甲方的要求进行建设工程的设计，包括但不限于：

2.2乙方负责按照设计文件进行施工，确保工程质量、安全、进度和投资控制等目标的实现。

第三条合同价格

3.1本合同的设计费用为：元（大写：元整）。

3.2本合同的施工费用为：元（大写：元整）。

3.3乙方在合同签订后个工作日内向甲方提交详细的费用明细。

第四条合同的履行

4.1甲方应按照合同约定提供设计所需的资料、文件等，包括但不限于：

4.2乙方应按照合同约定完成设计工作，并保证设计质量符合国家相关法律法规及行业标准。

4.3乙方应按照合同约定进行施工，并保证施工质量、安全、进度和投资控制等目标的实现。

第五条合同的变更和解除

5.1合同的变更和解除应经双方协商一致，并签订书面协议。

5.2因不可抗力导致合同无法履行时，双方可协商变更或解除合同。

第六条违约责任

6.1甲乙双方应严格履行合同义务，如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿给对方造成的损失。

6.2乙方逾期交付设计成果或施工进度延误的，应按照逾期天数向甲方支付违约金，违约金计算方式为：元/天。

6.3甲方逾期支付合同款项的，应按照逾期天数向乙方支付违约金，违约金计算方式为：元/天。

第七条争议解决

7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。

第八条其他约定

8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程竣工验收合格之日止。

甲方（盖章）：乙方（盖章）：

代表（签名）：代表（签名）：

签订日期：签订日期：

注意事项及解决办法：

1.合同的签订和履行应严格遵守国家法律法规，确保合同的合法性、有效性。如合同内容与国家法律法规相抵触，应以国家法律法规为准。

解决办法：双方应定期关注相关法律法规的变化，必要时对合同内容进行调整。

2.甲乙双方应按照合同约定履行各自的权利和义务，如一方未履行或履行不符合约定，应承担违约责任。

解决办法：违约方应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿给对方造成的损失。

3.合同的变更、解除和终止应经双方协商一致，并签订书面协议。

解决办法：双方可通过协商达成一致，签订书面协议，明确变更、解除或终止合同的具体事项。

4.合同争议的解决应通过友好协商，如协商不成，可以向有管辖权的人民法院起诉。

解决办法：在发生争议时，双方应保持冷静，积极沟通，寻求和解。如协商无果，可通过法律途径解决。

5.甲乙双方应保护对方的商业秘密，未经对方同意，不得向第三方泄露。

解决办法：双方签订保密协议，明确保密义务和违约责任。在合同履行过程中，加强信息安全管理。

法律名词及名词解释：

1.合同：合同是平等主体之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。

2.甲方（委托方）：指承担合同义务，委托乙方进行设计与施工的一方。

3.乙方（受托方）：指接受甲方委托，负责进行设计与施工的一方。

4.设计与施工范围：指乙方根据甲方要求进行的工程设计内容和施工项目。

5.合同价格：指双方约定的合同总金额，包括设计费用和施工费用。

6.违约金：指一方违约时，应向守约方支付的违约赔偿金。

7.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。

8.争议解决：指合同双方在履行过程中发生的争议，通过协商、调解、仲裁或诉讼等途径予以解决。

9.守约方：指履行合同义务的一方。

10.违约方：指未履行或履行不符合合同约定的一方。

应用场合：

1.适用于各类建设工程项目，如住宅、