2025简易施工合同模板.docxVIP

?合同编号：

合同各方确认，本合同下列条款所述事项经充分协商，达成一致，特此签订本合同。

一、合同主体

甲方地址：

甲方联系人：

甲方联系电话：

乙方地址：

乙方联系人：

乙方联系电话：

二、工程概况

2.1工程名称：

2.2工程地点：

2.3工程内容：

2.4工程总价：

2.5工程工期：自年__月__日至年__月__日。

三、合同价款及支付

3.1合同价款：人民币（大写）：元整（小写）：元。

3.2支付方式：

（1）甲方在本合同签订后7个工作日内，向乙方支付合同总价款的5%作为预付款。

（2）甲方在乙方完成工程进度达到约定的__%后，支付合同总价款的__%。

（3）甲方在乙方完成工程并经验收合格后，支付合同总价款的剩余__%。

3.3支付时间及方式：

（1）预付款：自本合同签订之日起7个工作日内，甲方通过银行转账方式支付给乙方。

（2）进度款：自乙方完成工程进度达到约定的__%之日起7个工作日内，甲方通过银行转账方式支付给乙方。

（3）尾款：自乙方完成工程并经验收合格之日起7个工作日内，甲方通过银行转账方式支付给乙方。

四、工程质量及验收

4.1乙方应当按照约定的标准、规范和设计要求进行施工，保证工程质量。

4.2工程验收：

（1）甲方、乙方共同组成验收组，对工程进行验收。

（2）工程验收合格的，甲方应当在验收合格后7个工作日内支付尾款。

（3）工程验收不合格的，乙方应当按照甲方的要求进行整改，并重新验收。

五、违约责任

5.1乙方未按照约定标准、规范和设计要求进行施工，导致工程质量不符合约定的，乙方应当承担整改费用，并支付甲方违约金。

5.2甲方未按照约定时间支付合同价款的，应当按照同期银行贷款利率支付乙方利息。

六、争议解决

6.1本合同的解释和履行，如有争议，双方应当友好协商解决。

6.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

七、其他约定

7.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

7.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且尾款支付完毕之日终止。

甲方（盖章）：

乙方（盖章）：

签订日期：年__月__日

注意事项及解决办法：

1.注意合同主体资格：确保甲方和乙方均为具有合法资格的合同主体，如有疑问，可要求提供相关资质证明。如发现主体资格不符合要求，应立即终止合同签订过程，并寻求法律专业人士的帮助。

2.工程质量标准：乙方应严格按照约定的标准、规范和设计要求进行施工，确保工程质量。如发现工程质量问题，甲方有权要求乙方进行整改，并支付违约金。

3.合同价款支付：甲方应按照约定时间及方式支付合同价款，如甲方逾期支付，应支付乙方利息。如甲方未能支付合同价款，乙方有权暂停施工，并寻求法律专业人士的帮助。

4.工程进度及验收：乙方应按照约定完成工程进度，并配合甲方进行工程验收。如工程验收不合格，乙方应按要求进行整改，并重新验收。如乙方未能按照约定完成工程，甲方有权要求乙方支付违约金。

5.争议解决：如合同履行过程中出现争议，双方应友好协商解决。如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

法律名词及名词解释：

1.发包方（甲方）：指委托他人完成某项工程或提供某种服务的合同主体。

2.承包方（乙方）：指接受他人委托，负责完成某项工程或提供某种服务的合同主体。

3.工程验收：指在工程完成后，由甲方、乙方共同组成的验收组对工程进行检查、测试，以确定工程是否符合合同约定标准、规范和设计要求的过程。

4.违约金：指一方未履行合同约定义务，应向另一方支付的赔偿金。

5.争议解决：指当合同履行过程中出现争议时，通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决争议的过程。

6.合同签订地：指合同双方签订合同的地点。在本合同中，合同签订地为甲方所在地。

应用场合：

1.适用于各类建筑施工工程，如住宅、商业、工业等类型的建筑工程。

2.适用于装修施工工程，如室内外装修、改造等。

3.适用于施工分包合同，如主体工程外的专项工程分包。

4.适用于施工总包合同，如整个建设项目的一级施工合同。

5.适用于施工监理合同，如工程项目监理服务。

补充条款：

1.施工范围及具体内容：详细描述施工工程的范围和具体内容，包括施工部位、工程量等。

2.施工图纸及技术要求：附件中包含施工图纸、设计说明书等技术文件，乙方应严格按照图纸及技术要求施工。

3.施工材料品牌及质量标准：明确乙方应使用的材料品牌、规格、质量标准等，如有特殊要求，应予以说明。

4.施工人员资质：乙方应具备相应的施工人员，