2025防水堵漏工程施工合同.docxVIP

?合同编号：

鉴于甲方为防水堵漏工程的业主，乙方为具备相应资质和能力的施工单位，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行防水堵漏工程施工的相关事宜，达成如下协议：

第一条工程概况

1.1工程名称：

1.2工程地点：

1.3工程内容：乙方按照甲方的要求，对工程进行防水堵漏施工，确保工程质量达到相关标准。

第二条合同价格

2.1工程总价：人民币（大写）：元整（小写）：元。

2.2乙方报价包括但不限于：材料费、人工费、机械使用费、交通费、税费等。

2.3合同价格如需调整，双方可协商确定。

第三条合同履行

3.1乙方向甲方承诺，施工过程中严格按照国家及地方相关法律法规、规范和标准进行，确保工程质量。

3.2乙方应按照双方约定的工期完成工程。如乙方原因导致工期延误，应承担相应的违约责任。

3.3甲方应按照约定时间支付合同款项。如甲方原因导致付款延误，应承担相应的违约责任。

第四条质量保证

4.1乙方对所施工的工程质量承担永久责任。在工程保修期内，如出现质量问题，乙方应无条件进行维修或更换。

4.2保修期自工程验收合格之日起计算，期限为年。

第五条保密条款

5.1双方在合同履行过程中所获悉的对方商业秘密、技术秘密等，应予以严格保密。未经对方同意，不得向第三方披露。

5.2本条款在合同终止后仍继续有效。

第六条争议解决

6.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。

第七条其他约定

7.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

7.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程验收合格之日止。

甲方（盖章）：乙方（盖章）：

代表（签名）：代表（签名）：

签订日期：签订日期：

注意事项及解决办法：

1.合同主体资格：确保甲方和乙方均为具有合法经营资格的法人或其他组织，具备签订和履行合同的能力。

解决办法：在签订合同前，对双方的资质进行审查，必要时可要求提供相关证件或文件。

2.工程质量：乙方应严格按照国家及地方相关法律法规、规范和标准进行施工，确保工程质量。

解决办法：甲方有权对施工过程进行监督，如发现质量问题，应及时通知乙方进行整改。

3.工期延误：乙方应按照约定的工期完成工程。如乙方原因导致工期延误，应承担相应的违约责任。

解决办法：甲方有权根据实际情况要求乙方支付违约金或赔偿损失。

4.合同款项支付：甲方应按照约定时间支付合同款项。如甲方原因导致付款延误，应承担相应的违约责任。

解决办法：乙方有权根据实际情况要求甲方支付违约金或赔偿损失。

5.保密条款：双方应严格保密在合同履行过程中所获悉的对方商业秘密、技术秘密等。

解决办法：如有泄露，泄露方应承担违约责任，并赔偿对方造成的损失。

6.争议解决：双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。

解决办法：在争议发生时，及时与对方进行沟通协商，寻求和解；如协商无果，依法采取诉讼途径解决。

法律名词及名词解释：

1.甲方：指本合同中的委托方，即防水堵漏工程的业主。

2.乙方：指本合同中的受托方，即具备相应资质和能力的施工单位。

3.工程总价：指双方约定的乙方完成工程所需支付的总金额。

4.保修期：指工程验收合格之日起计算的，乙方对所施工工程质量承担永久责任的期限。

5.违约金：指一方违反合同约定，应向对方支付的赔偿金。

6.商业秘密：指不为公众所知悉，能为权利人带来经济利益、具有实用性并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息。

7.技术秘密：指不为公众所知悉，能为权利人带来经济利益、具有实用性并经权利人采取保密措施的技术信息。

8.争议解决：指双方在履行合同过程中发生的纠纷，通过协商、调解、仲裁或诉讼等途径进行解决。

应用场合：

1.防水堵漏工程施工合同适用于各类建筑物的防水堵漏工程，包括但不限于住宅、商业、工业等建筑。

2.本合同适用于甲方委托乙方进行防水堵漏工程施工，乙方具备相应资质和能力的情况。

补充条款：

1.工程变更：如因设计变更、工程量增减等原因导致合同金额发生变动，双方应协商一致，并签订补充协议。