铝模板工程劳务分包标准协议模版版A版.docxVIP

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME

甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

COUNTRACTCOVER

专业合同封面

RESUME

PERSONAL

铝模板工程劳务分包标准协议模版版A版

本合同目录一览

1.劳务分包范围与工程概况

1.1铝模板制作与安装工程

1.2工程地点与工程规模

1.3分包工程的施工期限

2.分包方的义务与责任

2.1分包方的资质与技术能力

2.2分包方的施工组织与管理

2.3分包方的工程质量与安全责任

3.总包方的义务与责任

3.1总包方的协调与支持

3.2总包方的工程款项支付

3.3总包方的工程变更与协调

4.工程款项与支付方式

4.1工程预付款的支付与退还

4.2工程进度款的支付条件与比例

4.3工程尾款的支付条件与时间

5.工程质量与验收标准

5.1工程质量标准的约定

5.2工程验收程序与要求

5.3工程质量问题的处理方式

6.工期延误的处理

6.1工期延误的原因与责任判定

6.2工期延误的违约责任与赔偿

6.3工期延误的协商解决方式

7.合同的变更与解除

7.1合同变更的条件与程序

7.2合同解除的条件与程序

7.3合同变更与解除的法律后果

8.违约责任与赔偿

8.1违约行为的界定与责任判定

8.2违约损失的计算与赔偿方式

8.3违约责任的免除条件与情形

9.争议解决的方式与程序

9.1合同争议的协商与调解

9.2合同争议的仲裁程序

9.3合同争议的诉讼程序

10.合同的生效、履行与终止

10.1合同的签订与生效条件

10.2合同的履行与管理

10.3合同的终止条件与后续事项

11.保密条款与信息保护

11.1保密信息的界定与保护期限

11.2保密信息的泄露责任与赔偿

11.3保密信息的共享与保护措施

12.合同的书面形式与签字盖章

12.1合同书面文件的要求与格式

12.2合同签字人的资格与授权

12.3合同盖章与备案程序

13.合同的适用法律与争议解决

13.1合同适用的法律与法规

13.2争议解决的司法管辖与法院选择

13.3国际仲裁的选择与程序

14.其他条款与附件

14.1合同附件的说明与认可

14.2合同附件的修改与补充

14.3合同附件的生效与替换条件

第一部分：合同如下：

第一条劳务分包范围与工程概况

1.1铝模板制作与安装工程

分包方应按照总包方的要求，完成铝模板的制作和安装工作，包括但不限于模板的设计、制作、运输、储存、安装、拆除、清理等工作。

1.2工程地点与工程规模

工程地点位于【填写工程地点】，工程规模为【填写工程规模】。

1.3分包工程的施工期限

分包工程的施工期限为【填写施工期限】，自工程开工之日起至工程竣工交付之日止。

第二条分包方的义务与责任

2.1分包方的资质与技术能力

分包方应具备相应的资质，并具备完成分包工程的技术能力和施工经验。分包方应向总包方提供其资质证明和相关业绩证明。

2.2分包方的施工组织与管理

分包方应按照总包方的要求，组织和管理分包工程的施工，确保施工进度和质量的满足要求。分包方应确保施工安全，防止安全事故的发生。

2.3分包方的工程质量与安全责任

分包方应对分包工程的工程质量和安全负全部责任。分包方应按照设计和规范要求进行施工，确保工程质量符合要求。分包方应负责施工现场的安全管理，防止安全事故的发生。

第三条总包方的义务与责任

3.1总包方的协调与支持

总包方应负责协调分包方与工程其他参与方之间的关系，并提供必要的施工支持。总包方应确保分包方能够顺利进入施工现场，并获得所需的施工材料和设备。

3.2总包方的工程款项支付

总包方应按照约定的付款方式和时间，支付分包工程的款项。总包方应在分包方完成相应的工程进度后，按照约定的比例支付进度款。

3.3总包方的工程变更与协调

总包方应对分包工程的变更进行协调和管理。如因工程变更导致分包工程的施工内容和工程量发生变化，总包方应与分包方协商调整工程款项。

第四条工程款项与支付方式

4.1工程预付款的支付与退还

总包方应在合同签订后【填写时间】内支付分包工程预付款，预付款的比例为【填写比例】。分包方应在预付款支付后【填写时间】内提供相应的收款凭证。

4.2工程进度款的支付条件与比例

分包方完成约定的工程进度后，总包方应按照约定的比例支付工程进度款。工程进度款的支付比例为【填写比例】。

4.3工程尾款的支付条件与时间

分包方完成分包工程的施工后，总包方应按照约定的时间和条件支付工程尾款。工程尾款的比例为【填写比例】。

第五条工程质量与验收标准

5.1工程质量标准的约定

分包方应按照设