原创力文档- 1、本文档共15页，可阅读全部内容。
- 2、原创力文档（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
- 5、该文档为VIP文档，如果想要下载，成为VIP会员后，下载免费。
- 6、成为VIP后，下载本文档将扣除1次下载权益。下载后，不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 7、成为VIP后，您将拥有八大权益，权益包括：VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 8、VIP文档为合作方或网友上传，每下载1次， 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等，对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
非淡泊无以明志，非宁静无以致远。——诸葛亮
赶工费的计价依据与司法认定
赶工费，又称提前竣工费、赶工措施费。实践中对其含义存在两
种理解，一种是施工合同约定的工期短于项目所在地区定额工期，依
据项目所在地计价依据或发承包双方约定而预先在施工合同中约定
的一笔费用，该笔费用通常属于总价措施费；另外一种是合同履行过
程中，发包人超出施工合同约定和已经批准工程施工进度计划另行提
出赶工要求，承包人为此额外投入人工、机械和周转材料而额外产生
赶工费用。
一、约定工期短于定额工期计取的赶工费
（一）计价依据
1.浙江省
《浙江省建设工程计价规则》（2018版）
3.3.5建筑安装工程施工费用计价
3）提前竣工增加费。提前竣工增加费以工期缩短的比例计取，
工期缩短比例按以下公式确定：工期缩短比例=[(定额工期－合同工
期)/定额工期]×100%。缩短工期比例在30%以上者，应按审定的措
施方案计算相应的提前竣工增加费，实际工期比合同工期提前的，应
根据合同约定另行计算。
表4.1.3房屋建筑与装饰工程施工组织措施项目费费率
2.广东省
《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额》（2018）A.1.27
三、赶工措施费：招标工期短于标准工期的，招标工程量清单应
非淡泊无以明志，非宁静无以致远。——诸葛亮
开列赶工措施，招标控制价应计算赶工措施费，投标人应计算赶工措
施费。非招标工程，发包人要求的合同工期短于标准工期的，施工图
预算应计算赶工措施费。招标控制价、施工图预算的赶工措施费按下
表计算；工程结算按合同约定，合同对赶工措施费没有约定的，按下
表确定。
3.北京市
《关于执行2018年北京市建设工程工期定额和2018年北京
市房屋修缮工程工期定额的通知》
四、招标人压缩定额工期的，应在招标工程量清单的措施项目中
补充编制赶工增加费项目，并在招标文件的附件中列明相关技术措施。
赶工增加费应按本通知第三条规定的技术措施测算，单独列项计
取税金后计入最高投标限价，并在招标文件中公布。
经测算确定的赶工增加费不得小于以工程造价(不含设备费)为
基数，乘以下列费用标准计算的费用：
（一）压缩定额工期幅度在5%(含)以内的，工期每压缩一天的
费率为：
1.建筑工程、轨道交通工程：0.25‰；
2.市政工程、房屋修缮工程：0.75‰。
由前述相关文件可知，此类赶工费通常取合同工期相较于定额工
期缩短天数，在此基础上按天数计取赶工措施费。
（二）裁判案例
无其他相反证据证明的情况下，人民法院通常认为合同约定工期
非淡泊无以明志，非宁静无以致远。——诸葛亮
是发承包双方意思自治的结果，不能认定为任意压缩合理工期
案例一、A建设工程有限责任公司、B分公司建设工程施工合同
纠纷再审民事判决书（最高人民法院（2018）最高法民再163号）
案例概述：案涉工程定额工期为1390天，合理工期为1182天，
而本案合同约定的工期为580天。
最高人民法院再审认为：A公司主张，《建设工程施工合同》中
580日历天的工期条款因违反行政法规“不得任意压缩合理工期”的
强制性规定而无效。对此，本院认为，一方面，定额工期
文档评论（0）