2024年度工程质量保修金缴纳与退还合同2篇.docxVIP

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER

20XX

专业合同封面

COUNTRACTCOVER

甲方：XXX

乙方：XXX

PERSONAL

RESUME

RESUME

2024年度工程质量保修金缴纳与退还合同

本合同目录一览

1.工程概况

1.1工程名称

1.2工程地点

1.3工程规模

1.4工程预算

2.质量保修金缴纳

2.1缴纳金额

2.2缴纳时间

2.3缴纳方式

2.4缴纳账户

3.质量保修金退还

3.1退还条件

3.2退还金额

3.3退还时间

3.4退还方式

4.工程质量保证

4.1质量标准

4.2质量监督

4.3质量问题处理

5.工程进度保证

5.1施工进度计划

5.2进度监督

5.3进度延误处理

6.工程安全保证

6.1安全措施

6.2安全事故处理

7.合同的履行与变更

7.1合同履行期限

7.2合同变更条件

7.3合同变更程序

8.合同的解除与终止

8.1合同解除条件

8.2合同终止条件

9.违约责任

9.1违约行为

9.2违约责任承担

10.争议解决

10.1争议解决方式

10.2争议解决机构

11.合同的生效、变更和解除

11.1合同生效条件

11.2合同变更程序

11.3合同解除程序

12.保密条款

12.1保密内容

12.2保密期限

12.3保密违约责任

13.其他约定

13.1合同双方的权利和义务

13.2合同的补充和修改

14.合同的附件

14.1附件清单

14.2附件的有效性

第一部分：合同如下：

第一条工程概况

1.1工程名称：根据双方约定，本合同所涉及的工程名称为X项目。

1.2工程地点：工程位于市区街道，具体位置以合同附件为准。

1.3工程规模：工程总建筑面积为平方米，包括栋建筑物、个地下车库等。

1.4工程预算：工程预算总金额为万元，具体预算分配以合同附件为准。

第二条质量保修金缴纳

2.1缴纳金额：承包人应在合同签订后的个工作日内，向发包人缴纳质量保修金，金额为工程预算的%。

2.2缴纳时间：质量保修金缴纳的截止时间为年月日。

2.3缴纳方式：质量保修金通过银行转账的方式缴纳，转账信息详见合同附件。

2.4缴纳账户：质量保修金缴纳的账户信息详见合同附件。

第三条质量保修金退还

3.1退还条件：工程验收合格后，且在质量保修期内，未出现质量问题，承包人可向发包人申请退还质量保修金。

3.2退还金额：退还的质量保修金金额为缴纳金额的%。

3.3退还时间：质量保修金退还的截止时间为工程验收合格后的个月内。

3.4退还方式：质量保修金退还通过银行转账的方式进行，转账信息详见合同附件。

第四条工程质量保证

4.1质量标准：工程质量应符合国家相关法律法规、行业标准和双方约定的质量要求。

4.2质量监督：发包人和承包人应共同对工程质量进行监督，确保工程质量符合约定标准。

4.3质量问题处理：如工程出现质量问题，承包人应在个工作日内进行整改，并根据具体情况承担相应责任。

第五条工程进度保证

5.1施工进度计划：承包人应按照合同约定的工期完成工程，施工进度计划详见合同附件。

5.2进度监督：发包人有权对承包人的施工进度进行监督，确保工程按计划进行。

5.3进度延误处理：如承包人未能按照进度计划完成工程，应按照合同约定承担相应的违约责任。

第六条工程安全保证

6.1安全措施：承包人应制定并实施工程安全措施，确保工程施工过程中的安全。

6.2安全事故处理：如工程施工过程中发生安全事故，承包人应立即报告发包人，并按照相关法律法规和合同约定处理。

第七条合同的履行与变更

7.1合同履行期限：合同自签订之日起至工程验收合格并退还质量保修金之日止。

7.2合同变更条件：合同履行过程中，如双方同意对合同内容进行变更，应签订书面变更协议。

7.3合同变更程序：合同变更应经双方协商一致，并以书面形式进行确认。

第八条合同的解除与终止

（1）对方严重违约，导致合同无法履行；

（2）双方协商一致解除合同。

8.2合同终止条件：合同履行完毕，工程验收合格，质量保修金退还后，合同自然终止。

第九条违约责任

9.1违约行为：双方应严格履行合同义务，如一方违约，应承担违约责任。

9.2违约责任承担：违约方应承担对方因违约所造成的损失，包括但不限于经济损失、诉讼费用等。

第十条争议解决

（1）向合同约定的仲裁委员会申请仲裁；

（2）向合同约定的人民法院提起诉讼。

10.2争议解决机构：如选择仲裁，双方约定仲裁委员会为仲裁委员会；如选择诉讼，双方约定管辖法院为人民法院。

第十一条合同的生效、变更和解除

11.1合同生效条件：合同自双方