停车棚施工合同范本2024年.docx

?停车棚施工合同范本2024年

合同编号：__________

甲方（发包人）：__________

地址：__________________

联系方式：______________

乙方（承包人）：__________

地址：__________________

联系方式：______________

一、工程概况

1.1工程名称：__________

1.2工程地点：__________

1.3工程规模：__________

1.4工程内容：__________

二、合同范围

2.1乙方根据甲方提供的施工图纸、工程量清单及有关技术资料，负责本项目的施工、安装及调试工作。

2.2乙方负责办理与本项目施工相关的各项政府审批手续，并承担相应费用。

2.3乙方负责提供施工所需的全部材料、设备、工具及劳动力。

三、合同价款

3.1本项目合同价款为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。

3.2乙方根据实际完成工程量，按合同约定的计价方式向甲方申请支付工程进度款。

四、施工工期

4.1本项目工期为______天，自合同签订之日起计算。

4.2乙方应合理组织施工，确保按期完成工程任务。如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担违约责任。

五、质量标准

5.1本项目工程质量应达到国家相关施工质量验收规范标准。

5.2乙方应严格按照施工图纸、规范和甲方要求进行施工，确保工程质量和安全。

六、安全生产

6.1乙方应严格遵守国家及地方有关安全生产的法律、法规，确保施工安全。

6.2乙方负责施工现场的安全管理工作，对施工现场发生的安全事故承担相应责任。

七、工程变更

7.1在施工过程中，如甲方需对工程进行变更，应书面通知乙方。乙方应根据变更内容及时调整施工方案，并报甲方审批。

7.2工程变更导致的合同价款调整，双方应按照合同约定的计价方式协商确定。

八、工程验收

8.1乙方应在工程竣工后及时向甲方提交竣工报告和完整的竣工资料。

8.2甲方应在收到乙方提交的竣工报告和竣工资料后______日内组织验收。验收合格后，双方办理竣工验收手续。

九、质保期

9.1本项目质保期为______年，自工程验收合格之日起计算。

9.2在质保期内，乙方应对工程出现的质量问题负责免费维修。

十、违约责任

10.1任何一方违反合同规定，导致合同无法履行或造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金，违约金为合同价款的______%。

10.2乙方未按合同约定工期完成工程，每逾期一日，应向甲方支付违约金______元。

十一、争议解决

11.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。

十二、其他约定

12.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

12.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格、乙方履行完合同约定的全部义务后终止。

甲方（盖章）：____________

乙方（盖章）：____________

法定代表人（或授权代表）：____________

法定代表人（或授权代表）：____________

签订日期：________________

签订日期：________________

注意事项及解决办法：

1.注意合同条款的完整性，确保涵盖了工程的主要方面，如工程概况、合同范围、合同价款、施工工期、质量标准等。

2.确保合同中的权利和义务明确，避免含糊其辞的表述，减少日后纠纷。

3.注意合同价款支付方式和时间，明确进度款支付条件和时间点。

4.明确工程质量标准和验收程序，确保双方对工程质量有共同的认识。

5.确保合同中包含争议解决机制，如协商、调解、仲裁或诉讼。

法律名词解释：

发包人：指委托承包人进行工程建设的单位或个人，即甲方。

承包人：指接受发包人委托，负责工程建设的单位或个人，即乙方。

工程量清单：详细列明工程各项目的名称、规格、数量、单价和总价，用于计算合同价款。

竣工验收：指工程完工后，由发包人组织的对工程质量、规模、技术标准等进行全面检查和验收的活动。

质保期：指工程验收合格后，承包人对其完成的工程承担质量缺陷修复责任的期限。

违约责任：指合同当事人因违反合同约定而应承担的法律责任。

争议解决：指合同当事人在履行合同过程中发生纠纷时，采取的解决纠纷的方式，如协商、调解、仲裁或诉讼。

特殊场合与补充条款：

1.特殊场合：工程地点在居民区

补充条款：考虑到工程地点位于居民区，乙方在施工期间必须采取有效措施减少噪音和扬尘，确保不影响居民的正常生活。具体措施包括但不限于定时洒水、设置隔音屏障等。

2.特殊场合：工程需要夜间施工

补充条款：若工程因特殊需要必须进行夜间施工，乙方应提前向甲方申请，并在获得相关政府部门批准后进行。同时，乙方需采取额外措施，确