房地产配套供配电建设合同(2024版).docxVIP

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME

甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

COUNTRACTCOVER

专业合同封面

RESUME

PERSONAL

房地产配套供配电建设合同(2024版)

本合同目录一览

第一条合同主体

1.1供配电建设方

1.2房地产开发商

第二条工程概况

2.1工程名称

2.2工程地点

2.3工程规模

2.4工程预算

第三条供配电设施

3.1供电设施

3.2配电设施

3.3自动化控制系统

3.4安全防护措施

第四条工程进度与交付

4.1工程开工日期

4.2工程竣工日期

4.3工程验收标准

4.4工程交付方式

第五条质量保证

5.1建设方质量责任

5.2质量检验标准

5.3质量保修期限

第六条合同价款

6.1合同总价

6.2付款方式

6.3付款期限

6.4价格调整机制

第七条违约责任

7.1建设方违约责任

7.2开发商违约责任

7.3违约赔偿方式

第八条争议解决

8.1争议解决方式

8.2争议解决机构

8.3诉讼管辖法院

第九条合同的生效、变更与终止

9.1合同生效条件

9.2合同变更程序

9.3合同终止条件

9.4合同终止后的处理事项

第十条保密条款

10.1保密内容

10.2保密期限

10.3违约保密条款

第十一条法律适用与解释

11.1合同适用的法律法规

11.2合同解释权归属

第十二条其他条款

12.1不可抗力

12.2合同的附件

12.3合同的修改与补充

第十三条合同的签署与备案

13.1合同签署日期

13.2合同签署地点

13.3合同备案程序

第十四条合同附件

14.1工程设计文件

14.2设备材料清单

14.3验收标准和方法

第一部分：合同如下：

第一条合同主体

第二条工程概况

2.1工程名称：根据实际情况填写具体的工程名称。

2.2工程地点：根据实际情况填写具体的工程地点。

2.3工程规模：根据实际情况填写具体的工程规模。

2.4工程预算：根据实际情况填写具体的工程预算。

第三条供配电设施

3.1供电设施：包括变电站、配电室、供电线路等。

3.2配电设施：包括配电柜、开关设备、保护装置等。

3.3自动化控制系统：包括远程监控、自动调节、故障报警等。

3.4安全防护措施：包括接地保护、绝缘保护、防雷保护等。

第四条工程进度与交付

4.1工程开工日期：根据实际情况填写具体的工程开工日期。

4.2工程竣工日期：根据实际情况填写具体的工程竣工日期。

4.3工程验收标准：按照国家和行业的相关标准进行验收。

4.4工程交付方式：建设方应按照合同约定，将工程完好无损地交付给开发商。

第五条质量保证

5.1建设方质量责任：建设方应按照合同约定和国家、行业相关标准，保证供配电设施的质量。

5.2质量检验标准：供配电设施的检验应按照国家和行业的相关标准进行。

5.3质量保修期限：供配电设施的保修期限应按照国家和行业的相关规定执行。

第六条合同价款

6.1合同总价：根据实际情况填写具体的合同总价。

6.2付款方式：根据实际情况填写具体的付款方式。

6.3付款期限：根据实际情况填写具体的付款期限。

6.4价格调整机制：如遇市场行情变化，双方可协商调整合同价款。

第七条违约责任

7.1建设方违约责任：建设方未按照合同约定完成工作，应承担相应的违约责任。

7.2开发商违约责任：开发商未按照合同约定支付价款，应承担相应的违约责任。

7.3违约赔偿方式：违约方应按照合同约定和法律规定，向守约方支付违约金或赔偿损失。

第八条争议解决

8.1争议解决方式：双方应通过友好协商解决合同履行过程中的争议。

8.2争议解决机构：如协商不成，任何一方均可向工程所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

8.3诉讼管辖法院：工程所在地人民法院。

第九条合同的生效、变更与终止

9.1合同生效条件：本合同自双方签字盖章之日起生效。

9.2合同变更程序：合同变更应由双方协商一致，并书面确认。

9.3合同终止条件：合同终止的条件应按照合同约定和国家法律规定执行。

9.4合同终止后的处理事项：合同终止后，双方应按照合同约定和法律规定，妥善处理合同终止后的事宜。

第十条保密条款

10.1保密内容：合同履行过程中双方的商业秘密和技术秘密。

10.2保密期限：自合同生效之日起至合同终止之日止。

10.3违约保密条款：违反保密条款的一方应承担相应的违约责任。

第十一条法律适用与解释

11.1合同适用的法律法规：本合同适用中华人民共和国的法律。

11.2合同解释权归属：本合同的解释权