建筑工程施工协议2024版详细条款版A版.docxVIP

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME

甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

COUNTRACTCOVER

专业合同封面

RESUME

PERSONAL

建筑工程施工协议2024版详细条款版A版

本合同目录一览

1.工程概述

1.1工程名称

1.2工程地点

1.3工程规模

1.4工程内容

2.合同主体

2.1发包人

2.2承包人

3.合同价格

3.1合同总价

3.2价格调整

3.3支付方式

4.工程进度

4.1施工期限

4.2工程进度计划

4.3延期竣工

5.工程质量

5.1质量标准

5.2质量控制

5.3质量争议的处理

6.材料与设备

6.1材料供应

6.2设备供应

6.3材料和设备的质量

7.施工安全

7.1安全标准

7.2安全防护措施

7.3安全事故的处理

8.环境保护

8.1环保标准

8.2环保措施

8.3环保争议的处理

9.变更与解除

9.1合同变更

9.2合同解除

10.违约责任

10.1承包人的违约责任

10.2发包人的违约责任

11.争议解决

11.1争议解决方式

11.2争议解决机构

12.合同的生效、变更和终止

12.1合同生效条件

12.2合同变更程序

12.3合同终止条件

13.其他条款

13.1合同的书面形式

13.2合同的保密条款

13.3法律适用

14.附件

14.1工程图纸

14.2技术说明书

14.3材料和设备清单

14.4其他相关文件

第一部分：合同如下：

第一条工程概述

1.1工程名称：根据双方协商确定的工程名称。

1.2工程地点：具体到街道和门牌号码的工程所在地。

1.3工程规模：工程的总建筑面积、建筑高度、层数等。

1.4工程内容：包括但不限于土建、装修、安装、拆除等工作内容。

第二条合同主体

2.1发包人：指合同中约定的有权发包的单位和个人。

2.2承包人：指合同中约定的有权承包的单位和个人。

第三条合同价格

3.1合同总价：双方约定的工程总造价，以人民币表示。

3.2价格调整：因市场物价波动等原因，双方可协商进行价格调整。

3.3支付方式：包括但不限于预付款、进度款、竣工款等支付方式。

第四条工程进度

4.1施工期限：双方约定的工程竣工交付时间。

4.2工程进度计划：承包人应按照合同约定的时间节点提交工程进度计划。

4.3延期竣工：因承包人原因导致工程延期竣工的，承包人应承担相应责任。

第五条工程质量

5.1质量标准：工程质量应符合国家相关法律法规、行业标准和设计文件的要求。

5.2质量控制：承包人应建立健全质量管理体系，确保工程质量。

5.3质量争议的处理：双方应按照国家相关法律法规的规定处理质量争议。

第六条材料与设备

6.1材料供应：承包人应按照合同约定的质量、数量、时间供应材料。

6.2

设备供应：承包人应按照合同约定的质量、数量、时间供应设备。

6.3材料和设备的质量：材料和设备应符合国家相关法律法规、行业标准和设计文件的要求。

第八条施工安全

8.1安全标准：工程安全应符合国家相关法律法规、行业标准和设计文件的要求。

8.2安全防护措施：承包人应建立健全安全防护措施，确保工程施工安全。

8.3安全事故的处理：发生安全事故的，承包人应立即报告发包人，并按照国家相关法律法规的规定处理。

第九条环境保护

9.1环保标准：工程环保应符合国家相关法律法规、行业标准和设计文件的要求。

9.2环保措施：承包人应建立健全环保措施，确保工程施工环保。

9.3环保争议的处理：双方应按照国家相关法律法规的规定处理环保争议。

第十条变更与解除

10.1合同变更：合同变更应双方协商一致，并签订书面变更协议。

10.2合同解除：合同解除应双方协商一致，并签订书面解除协议。

第十一条违约责任

11.1承包人的违约责任：承包人未按照合同约定履行义务的，应承担违约责任。

11.2发包人的违约责任：发包人未按照合同约定履行义务的，应承担违约责任。

第十二条争议解决

12.1争议解决方式：双方发生争议的，可以协商解决，也可以按照合同约定向仲裁机构申请仲裁或者向人民法院提起诉讼。

12.2争议解决机构：双方可以选择仲裁机构或者人民法院作为争议解决机构。

第十三条合同的生效、变更和终止

13.1合同生效条件：合同自双方签字或者盖章之日起生效。

13.2合同变更程序：合同变更应双方协商一致，并签订书面变更协议。

13.3合同终止条件：合同终止应双方协商一致，并签订书面终止协议。

第十四条其他条款

14.1合同的书面形式：本合同采用书面形式，