工程施工合同纠纷和解协议书模板5篇.docx

工程施工合同纠纷和解协议书模板5篇

篇1

甲方（发包方）：

名称：[公司名称]

地址：[公司地址]

法定代表人：[法定代表人姓名]

联系方式：[联系方式]

乙方（承包方）：

名称：[公司名称]

地址：[公司地址]

法定代表人：[法定代表人姓名]

联系方式：[联系方式]

鉴于甲、乙双方就工程施工合同产生纠纷，现经友好协商，达成和解协议如下：

一、协议背景

1.甲方与乙方于[合同签订日期]签订了工程施工合同，由乙方承包施工[工程名称]。

2.在合同履行过程中，因[纠纷原因]产生纠纷，双方经多次协商未能达成一致意见。

3.为避免纠纷进一步升级，双方同意通过友好协商方式解决，并达成以下和解协议。

二、协议内容

1.乙方同意对甲方提出的[具体问题]进行整改，并承诺在[整改完成日期]前完成整改工作。

2.甲方同意对乙方在合同履行过程中的[违约行为]进行谅解，并放弃追究乙方违约责任的权利。

3.乙方同意向甲方支付人民币[金额]元作为和解金，以弥补甲方因纠纷造成的经济损失。该款项应在[付款日期]前支付至甲方指定账户。

4.双方同意在未来的合作中，继续遵守相关法律法规和合同约定，共同维护合作关系。

三、违约责任

1.若乙方未能在约定的整改期限内完成整改工作，甲方有权要求乙方承担相应的违约责任。

2.若甲方未能在约定的付款期限内收到和解金，甲方有权要求乙方承担相应的违约责任。

四、争议解决

1.本协议履行过程中产生的任何争议，双方应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

2.在争议解决过程中，双方应遵守相关法律法规和合同约定，不得有任何违反法律、法规的行为。

五、其他条款

1.本协议自双方签字（盖章）之日起生效，具有法律效力。

2.本协议一式两份，甲、乙双方各执一份。具有同等法律效力。

3.本协议未尽事宜，双方可另行协商补充。补充协议与本协议具有同等法律效力。

甲方（签字/盖章）：[公司名称]

法定代表人（签字）：[法定代表人姓名]

日期：[日期]

乙方（签字/盖章）：[公司名称]

法定代表人（签字）：[法定代表人姓名]

日期：[日期]

篇2

甲方（发包人）：_________，联系方式：_________，地址：_________。

乙方（承包人）：_________，联系方式：_________，地址：_________。

鉴于甲方和乙方在工程施工合同中发生纠纷，为了妥善解决该纠纷，双方经过友好协商，达成以下和解协议：

一、纠纷概况

1.纠纷原因：甲方和乙方在履行工程施工合同过程中，因合同履行问题产生纠纷。具体内容包括工程款的支付、施工期限的延误、工程质量问题等。双方对此进行了多次协商，但未能达成一致意见。

2.纠纷现状：目前，该工程已处于停工状态，双方均遭受了一定的经济损失。甲方和乙方均希望通过和解协议解决纠纷，以便尽快恢复施工，减少进一步的损失。

二、和解协议内容

1.工程款的支付：甲方同意在和解协议签订后，尽快支付乙方已完成的工程量对应的工程款。具体支付时间和金额由双方协商确定。同时，甲方也要求乙方提供相关的票据和凭证，以便进行结算。

2.施工期限的延误：乙方同意在收到工程款后，尽快恢复施工，争取在双方协商确定的时间内完成工程。甲方也将积极配合乙方的工作，提供必要的支持和帮助。

3.工程质量问题：乙方同意对工程中存在的质量问题进行整改，确保工程质量符合相关标准和要求。甲方也将对整改工作进行监督和检查，确保整改措施的落实。

4.违约责任：双方同意，如一方违反本协议条款，需承担相应的违约责任。具体违约责任的承担方式由双方协商确定。

5.其他事项：双方同意在和解协议签订后，积极沟通、加强合作，共同解决工程施工合同中存在的其他问题。

三、协议生效与终止

1.本协议自双方签字盖章之日起生效。

2.本协议生效后，双方应本着诚实信用的原则履行协议内容。如需变更或终止协议，应经过双方协商同意。

3.本协议未尽事宜，由双方协商补充。补充协议与本协议具有同等法律效力。

四、争议解决方式

1.如在协议履行过程中发生争议，双方应首先尝试通过友好协商解决。协商不成的，任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

2.在争议解决期间，双方应继续履行本协议的其他部