工厂防水工程施工合同7篇.docx

工厂防水工程施工合同7篇

篇1

发包方（甲方）：_________

承包方（乙方）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

第一条工程概况

1.工程名称：_________

2.工程地点：_________

3.工程承包方式：_________

4.工程范围和内容：_________

第二条甲方工作

1.甲方负责办理有关建设手续，协调各方面的关系。负责提供所需的设计图纸和资料。

2.甲方负责监督检查工程质量、进度，及时提出修改意见。负责办理工程变更手续。

3.甲方应在乙方进场前做好施工现场的准备工作，为乙方创造一个良好的施工环境。

4.甲方需按时支付工程款项。

第三条乙方工作

1.乙方需按照施工图纸和甲方的要求，按时按质完成工程施工任务。

2.乙方需做好施工记录，及时提出施工中的问题，并提出解决方案。

3.乙方需做好施工前的准备工作，确保施工进度和质量。

4.乙方需严格遵守施工现场的安全卫生规定，确保施工过程中的安全卫生。

第四条工程期限

1.本工程自_________年_________月_________日开工，至_________年_________月_________日竣工，工期为_________天。

2.如有特殊情况，双方协商工期顺延。

第五条工程质量

1.乙方必须严格按照施工图纸和甲方的要求进行施工，确保工程质量达到优良标准。

2.乙方需做好施工质量的自检工作，并及时向甲方提交质量检查报告。

3.如工程质量不符合要求，乙方需无条件进行返工或整改。

第六条工程价款与支付

1.本工程总造价为人民币_________元整（￥_________元）。

2.甲方应在乙方进场前支付工程总造价的30%作为预付款。剩余款项根据工程进度和甲方要求支付。具体支付时间和金额由双方协商确定。

3.乙方在收到款项后，应出具正式发票。否则，甲方有权拒绝支付款项。

第七条违约责任

1.甲方如未按照合同约定支付工程款项或未提供必要的设计图纸和资料，应承担相应的违约责任。

2.乙方如未按照合同约定完成工程施工任务或施工质量不符合要求，应承担相应的违约责任。具体违约责任根据双方协商确定。

第八条合同生效与终止

1.本合同自双方签字盖章之日起生效。合同生效后，双方应认真履行自己的义务。如一方违约，应承担相应的违约责任。

2.合同终止：在合同期内，如遇特殊情况需提前终止合同，双方应协商解决方案并达成书面协议。在协商过程中，双方应友好协商并共同处理未完成的工作和已支付的费用等问题。

第九条争议解决

1.如双方在合同履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决。协商不成的，可以向甲方所在地的人民法院提起诉讼。在诉讼过程中，双方应尊重法律事实、提供充分的证据材料并积极应诉。法院判决生效后，双方应认真履行判决结果。若一方不履行判决结果给另一方造成损失的，应承担相应的赔偿责任。此外，在争议解决过程中，双方应注意保护自己的合法权益并避免扩大损失。若争议解决过程中存在其他特殊问题或情况需要双方共同协商处理时也应友好协商解决。总之在争议解决过程中应遵循公平、公正、合理原则并尽最大努力达成和解协议以维护双方合法权益并促进合作发展！

篇2

发包方（甲方）：_________

承包方（乙方）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

第一条工程概况

1.工程名称：_________

2.工程地点：_________

3.工程承包方式：_________

4.工程范围和内容：_________

第二条工程期限

1.本工程合同工期为XX天（从开工之日算起）。

2.本工程计划开工日期XXXX年XX月XX日，计划完工日期XXXX年XX月XX日。

3.如遇下列情况，乙方可向甲方提出书面申请，经甲方同意，可顺延工期：

（1）因人力不可抗拒的原因被迫停工；

（2）因甲方提出变更计划或变更施工图而不能继续施工；

（3）因甲方不能按期提供技术资料、设计图纸等原因致使乙方无法施工。

第三条工程价款与支付

1.工程价款：本工程总价为人民币