城建局开展建设工程施工合同专2024年.docx

?城建局开展建设工程施工合同专2024年

合同编号：__________

甲方（建设单位）：__________

乙方（施工单位）：__________

第一条工程概况

1.1工程名称：_______

1.2工程地点：_______

1.3工程内容：_______

1.4工程规模：_______

1.5工程投资：_______

1.6工程质量标准：_______

第二条工程承包范围

2.1乙方承包范围为：_______

2.2乙方应按照甲方提供的施工图纸、技术规范和施工方案进行施工，确保工程质量达到_______标准。

第三条工程期限

3.1工程总工期：_______

3.2工程开工日期：_______

3.3工程竣工日期：_______

3.4乙方应按照甲方要求，按时完成工程进度计划，并确保工程按时竣工。

第四条工程造价及支付

4.1工程合同总价：_______

4.2工程预付款：_______

4.3工程进度款：按月支付，支付比例为_______

4.4工程结算：工程竣工后，乙方应向甲方提交完整的工程结算资料，甲方应在收到结算资料后_______日内完成结算。

第五条工程质量及验收

5.1乙方应确保工程质量达到_______标准，如有质量问题，乙方应在保修期内免费修复。

5.2工程验收：工程完成后，乙方应向甲方提交工程验收申请，甲方应在收到申请后_______日内组织验收。

5.3验收合格后，双方签订工程验收合格证书，甲方按照约定支付剩余工程款。

第六条安全生产及环境保护

6.1乙方应严格遵守国家安全生产法律法规，加强安全生产管理，确保施工安全。

6.2乙方应采取有效措施，保护施工现场周边环境，减少对周边环境的影响。

第七条违约责任

7.1任何一方违反本合同的约定，应承担违约责任，向守约方支付违约金，违约金为合同总价的_______%。

7.2甲方未按约定支付工程款的，乙方有权暂停施工，并要求甲方承担逾期付款的违约责任。

第八条争议解决

8.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。

第九条其他约定

9.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

9.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为_______年。

9.3本合同未尽事宜，可由双方另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

甲方（盖章）：

乙方（盖章）：

签订日期：_______年_______月_______日

注意事项：

1.明确合同主体：甲方（建设单位）和乙方（施工单位）的名称、地址、联系方式等信息应当准确无误，以确保合同的有效性和执行力。

2.详细工程概况：包括工程名称、地点、内容、规模、投资和质量标准等，这些信息是合同的基础，应具体且符合实际情况。

3.工程承包范围：应明确乙方承包的具体工程范围，避免施工过程中出现争议。

4.工程期限：包括总工期、开工日期和竣工日期，乙方应严格遵守工期要求，按时完成工程。

5.工程造价及支付：明确合同总价、预付款、进度款支付比例和结算方式，确保双方的财务权益。

6.工程质量及验收：乙方应保证工程质量，双方应按约定进行验收，确保工程质量符合标准。

7.安全生产及环境保护：乙方应遵守相关法律法规，确保施工安全和环境保护。

8.违约责任：明确双方违约时应承担的责任，包括违约金等。

9.争议解决：约定争议解决的方式和地点，通常为合同签订地人民法院。

解决办法：

1.协商解决：在争议发生时，双方应通过友好协商解决。

2.法律诉讼：若协商不成，可向合同签订地人民法院提起诉讼。

关键词语的法律名词解释：

1.违约责任（BreachofContract）：指合同当事人违反合同义务，应承担的民事法律责任。

2.预付款（AdvancePayment）：甲方在工程开工前支付给乙方的部分款项，用于乙方准备施工所需资金。

3.进度款（ProgressPayment）：根据工程进度，甲方按比例支付给乙方的工程款项。

4.保修期（WarrantyPeriod）：乙方在工程验收合格后，对工程质量问题负责修复的一定期限。

5.违约金（LiquidatedDamages）：双方约定，在违约行为发生时，违约方应支付给守约方的一定金额的赔偿。

6.暂停施工（SuspensionofConstruction）：乙方在甲方未按约定支付工程款时，暂停施工的行为。

7.补充协议（SupplementaryAgreement）：双方对原合同未尽事宜达成的一致意见，具有同等法律效力。

8.合同生效（ContractualEffectiveness）：合同自双方签字（或盖章）之日起，对双方产生法律约束力。

9.法律效力（LegalEffectiveness）：指法律行为或法律文书依法成立后，产生的约束力