基础建设人工劳务分包合同范本2024年.docx

?基础建设人工劳务分包合同范本2024年

合同编号：__________

名称：__________

地址：__________

法定代表人：__________

联系电话：__________

名称：__________

地址：__________

法定代表人：__________

联系电话：__________

一、工程概况

1.工程名称：__________

2.工程地点：__________

3.工程内容：__________

4.工程期限：自____年__月__日起至____年__月__日止。

二、劳务分包内容

（1）__________

（2）__________

（3）__________

2.承包方应按照甲方提供的施工图纸、技术规范和质量标准进行施工，确保工程质量符合国家相关法律法规的要求。

三、合同价款

1.合同总价款为人民币（大写）：____元整（小写）：￥_____元。

2.乙方应按照甲方的要求，提供详细的工程量清单，甲方根据工程量清单进行支付。

3.合同价款支付方式：__________。

四、工期及进度

1.承包方应在合同约定的工期内完成工程，如需延长工期，应提前向甲方提出书面申请，经甲方同意后方可延长。

2.乙方应按照甲方的要求，提交工程进度计划，并按照进度计划进行施工。

五、质量及验收

1.承包方应确保工程质量符合国家相关法律法规的要求，并按照甲方提供的施工图纸、技术规范和质量标准进行施工。

2.工程验收按照国家相关法律法规和行业标准执行，甲方有权对工程质量进行监督检查。

3.工程验收合格后，双方按照约定的方式进行结算。

六、安全生产

1.承包方应严格遵守国家有关安全生产的法律、法规和规定，确保施工安全。

2.承包方应制定施工安全措施，加强现场安全管理，对施工人员进行安全教育和培训。

七、合同变更及解除

1.合同变更：双方经协商一致，可以书面形式变更合同内容。

2.合同解除：双方经协商一致，可以书面形式解除合同。

八、违约责任

1.双方应严格按照合同约定履行义务，如一方违约，应承担违约责任。

2.甲方未按约定支付合同价款，应承担违约金和赔偿损失。

3.乙方未按约定完成工程，应承担违约金和赔偿损失。

九、争议解决

1.双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。

2.如协商不成，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。

十、其他约定

1.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

2.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为____年。

3.本合同未尽事宜，可由双方另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

甲方（盖章）：__________

乙方（盖章）：__________

签订日期：____年__月__日

注意事项：

1.权利义务明确：合同中应明确甲乙双方的权利和义务，包括但不限于工程内容、工期、质量标准、价款支付、安全生产等，确保双方责任分明。

2.合同变更与解除：任何一方提出的合同变更或解除都应采取书面形式，并经另一方同意，避免口头协议导致的纠纷。

3.违约责任：合同中应明确违约责任和违约金的计算方式，以及赔偿损失的界定，以保障双方权益。

4.争议解决方式：合同中应规定争议解决的方式，如友好协商、调解、仲裁或诉讼，并明确适用的法律和法院管辖权。

5.合同生效与终止：合同应明确生效日期、有效期以及终止条件，确保合同的合法性和有效性。

解决办法：

1.协商解决：在合同履行过程中，若出现争议，应通过友好协商的方式解决。

2.调解/仲裁：如协商不成，可以寻求第三方调解或仲裁机构进行调解或仲裁。

3.诉讼：作为的解决手段，可以向有管辖权的法院提起诉讼。

关键词语的法律名词解释：

1.权利义务（RightsandObligations）：指合同双方在合同中约定的各自享有的权利和承担的义务，是合同的核心内容。

2.违约（BreachofContract）：指合同当事人未能履行合同项下的义务，或者违反了合同中的约定。

3.违约责任（LiabilityforBreachofContract）：指因违约行为而产生的法律责任，包括支付违约金、赔偿损失等。

4.合同变更（AmendmenttoContract）：指在合同有效期内，经双方协商一致，对合同内容进行修改或补充的行为。

5.合同解除（TerminationofContract）：指在合同有效期内，因特定条件成就或双方协商一致，使得合同效力归于消灭的行为。

6.争议解决（DisputeResolution）：指在合同履行过程中，解决双方之间发生的争议的方法，包括协商、调解、仲裁和诉讼。

7.管辖权（Jurisdiction）：指法院对特定案件进行审理和判决的权力，合同中应明确约定争议解决的管辖法院。

嘿，咱们来聊聊这份基础建设人工劳务