劳务分包合同协议范本6篇.docx

劳务分包合同协议范本6篇

篇1

发包方（甲方）：_________

承包方（乙方）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就劳务分包事项，经甲乙双方协商一致，签订本合同，共同遵守。

一、工程概况

1.工程名称：_________

2.工程地点：_________

3.工程内容：_________

4.工程造价：_________

二、工期

1.乙方应按甲方要求的工期完成全部工作。

2.乙方必须在合同签订后_________天内开工。因乙方原因造成工期延误的，每延误一天，乙方需向甲方支付违约金_________元。

3.乙方必须按照甲方制定的进度计划施工，如果乙方原因导致进度滞后，乙方需采取措施加快进度，并赔偿由此给甲方造成的全部损失。

三、质量标准

1.乙方必须按照甲方提供的设计图纸和技术规范施工，确保工程质量达到甲方要求。

2.乙方应建立健全质量管理体系，配备足够的质量检查人员，对施工过程进行全程质量控制。

3.乙方应及时向甲方提交质量检查报告，对甲方提出的质量问题及时整改。

4.乙方施工完成后，应进行全面自检，并出具自检报告。自检合格后方可申请甲方进行验收。

5.乙方应积极配合甲方的质量检查和验收工作，确保工程质量符合甲方要求。如验收不合格，乙方需按要求进行整改，并赔偿由此给甲方造成的全部损失。

四、安全文明施工

1.乙方应建立健全安全文明施工管理制度，确保施工过程中的安全文明施工。

2.乙方应在施工区域设置明显的安全警示标志，并采取必要的安全措施。

3.乙方应定期对施工人员进行安全教育和培训，提高施工人员的安全意识。

4.乙方应积极配合甲方的安全文明施工检查，确保施工现场符合甲方要求。如检查不合格，乙方需按要求进行整改，并赔偿由此给甲方造成的全部损失。

五、合同价款及支付方式

1.本合同价款为：_________元（大写：_________元整）。具体支付方式如下：_________。

2.乙方需向甲方提交合法的税务发票，否则甲方有权拒绝支付款项。如因乙方原因造成税务发票遗失或无法开具，由此给甲方造成的全部损失由乙方承担。

3.甲方在支付款项时，有权对乙方的财务状况进行监督，如发现问题，甲方有权拒绝支付款项。

4.在施工过程中，如因设计变更或其他原因需要调整合同价款的，双方应协商确定调整后的价款。如协商不成的，任何一方均可向仲裁机构或法院提起诉讼解决争议。

六、违约责任

1.甲乙双方任何一方违反本合同约定均应承担相应的违约责任。具体违约责任如下：_________。

2.如因乙方原因导致工期延误或质量问题给甲方造成较大损失的（损失金额超过合同总金额的_________%），乙方除需赔偿甲方全部损失外，还需向甲方支付违约金_________元（大写：_________元整）。

3.如因甲方原因导致付款延误或设计变更给乙方造成较大损失的（损失金额超过合同总金额的_________%），甲方除需赔偿乙方全部损失外，还需向乙方支付违约金_________元（大写：_________元整）。

4.甲乙双方任何一方违反本合同约定的保密义务或其他义务的（包括但不限于保密义务、廉政义务等），违约方需向守约方支付违约金_________元（大写：_________元整）。如违约金不足以弥补守约方全部损失的，违约方还需赔偿守约方的全部损失。

七、其他约定

1.甲乙双方同意将本合同项下的权利义务转让给第三方的需经双方协商同意。未经双方协商同意擅自转让的视为违约行为并承担相应的违约责任。同时转让方应配合受让方做好相关交接工作并确保交接后的合同履行不受影响。

2.甲乙双方同意将本合同项下的争议解决方式选择为仲裁或诉讼的需明确具体管辖机关并由双方协商确定管辖地点及管辖机关的选择依据等事项后提交仲裁机构或法院进行处理解决争议问题！仲裁裁决或诉讼判决具有法律效力后双方应自觉履行裁决结果并按照裁决结果承担相应的法律责任和权利义务关系！如有任何违反裁决结果的行为发生违约方需承担相应的法律责任和赔偿责任！

篇2

甲方（用工单位）：XXX，地址：XXXX，法定代表人：XXX，联系方式：XXXX。

乙方（劳务分包方）：XXX，地址：XXXX，法定代表人：XXX，联系方式：XXXX。

根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国劳动法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等自愿、协商一致的基础上，就甲方劳务分