模板清工承包协议模板合同8篇.docx

模板清工承包协议模板合同8篇

篇1

发包方（甲方）：[公司名称]

承包方（乙方）：[公司名称]

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

第一条工程概况

1.工程名称：[工程名称]

2.工程地点：[工程地点]

3.工程承包方式：[承包方式]

4.工程范围和内容：[范围和内容]

第二条双方权利和义务

1.甲方权利与义务：

（1）甲方负责提供施工所需的设计图纸和材料，并确保按时供应。

（2）甲方负责协调施工过程中与其他施工单位的关系。

（3）甲方负责确保施工场地的水电供应。

（4）甲方有权对乙方的施工质量和进度进行监督。

（5）甲方负责按时支付乙方的劳务报酬。

2.乙方权利与义务：

（1）乙方负责按照甲方提供的设计图纸和材料，按时完成施工任务。

（2）乙方负责确保施工质量和进度，满足甲方的要求。

（3）乙方负责与其他施工单位进行必要的协调沟通。

（4）乙方有权获得甲方支付的劳务报酬。

（5）乙方负责确保施工场地的环境卫生和安全。

第三条违约责任

1.甲方违约责任：

（1）甲方如未按时提供设计图纸和材料，导致乙方无法按时开工或造成工期延误，甲方应承担相应的违约责任。

（2）甲方如未按时支付乙方的劳务报酬，导致乙方无法正常工作或造成经济损失，甲方应承担相应的违约责任。

（3）甲方如未确保施工场地的水电供应，导致乙方无法正常工作或造成经济损失，甲方应承担相应的违约责任。

2.乙方违约责任：

（1）乙方如未按时完成施工任务，导致甲方无法按时交付使用，乙方应承担相应的违约责任。

（2）乙方如未确保施工质量和进度，导致甲方不满意或造成经济损失，乙方应承担相应的违约责任。

（3）乙方如未与其他施工单位进行必要的协调沟通，导致施工冲突或造成经济损失，乙方应承担相应的违约责任。

第四条合同变更和解除

1.合同变更：如需对合同进行变更，双方应协商一致，并签订书面变更协议。变更协议应明确变更的内容、生效时间、双方的权利和义务等。

2.合同解除：如需解除本合同，双方应协商一致，并签订书面解除协议。解除协议应明确解除的原因、双方的权利和义务等。在合同解除后，乙方应尽快撤出施工现场，并清理好自己的物品和设备。甲方应按照合同约定支付乙方的劳务报酬和其他费用。如有未完成的工程任务或造成的损失，双方应协商解决方案。

第五条争议解决和法律适用

1.争议解决：如双方在履行合同过程中发生争议，应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。在诉讼过程中，双方应遵守相关法律法规和程序规定。判决生效后，双方应履行判决结果。如需上诉或申请强制执行等后续程序，双方应依照相关法律法规进行。同时，双方也应遵守仲裁裁决的相关规定和要求。仲裁裁决具有法律效力后，双方应及时履行裁决结果。如有需要向人民法院申请强制执行等后续程序时，也应依照相关法律法规进行。在争议解决过程中产生的费用由双方自行承担。

篇2

发包方：XXX，以下简称为甲方

承包方：XXX，以下简称为乙方

根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

第一条工程概况

1.工程名称：XXX

2.工程地点：XXX

3.工程承包方式：清工承包

4.工程范围和内容：具体见附件一《工程预算明细表》

第二条合同工期

1.合同工期：XX天

2.开工日期：XXXX年XX月XX日

3.竣工日期：XXXX年XX月XX日

第三条合同价款及支付方式

1.合同价款：XXX元（大写：XXX）

2.支付方式：银行转账

3.具体支付节点和金额：

（1）合同签订后，甲方支付乙方合同总金额的XX%作为预付款；

（2）工程竣工并通过甲方验收后，甲方支付乙方合同总金额的XX%；

（3）剩余XX%作为质量保证金，在工程竣工并通过甲方验收后满一年后支付。

第四条工程质量及验收标准

1.工程质量：优良

2.验收标准：具体见附件二《工程验收规范》

第五条双方权利和义务

1.甲方权利与义务：

（1）负责办理相关建设手续，协调各方关系；

（2）负责提供施工所需的水、电等基础设施；