有关建设工程设计合同书7篇.docxVIP

有关建设工程设计合同书7篇

篇1

合同编号：[合同编号]

发包方（甲方）：[甲方公司名称]

承包方（乙方）：[乙方公司名称]

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

第一条工程概况

1.工程名称：[工程名称]

2.工程地点：[工程地点]

3.工程承包方式：[承包方式]

4.工程范围和内容：[范围和内容]

第二条工程期限

1.本工程合同工期为XX天（从开工之日算起）。

2.本工程计划开工日期XXXX年XX月XX日，计划完工日期XXXX年XX月XX日。

3.如遇下列情况，乙方可向甲方提出书面申请，经甲方同意，可顺延工期：

（1）因人力不可抗拒的自然灾害而被迫停工；

（2）因设计变更或技术更新；

（3）因甲方原因影响开工或中途停工；

（4）因甲方原因未能在计划开工日期前办妥开工手续；

（5）因甲方原因造成乙方窝工、停工或返工的。

第三条工程价款与支付方式

1.本工程合同总价为人民币[合同总价]元，大写：[合同总价汉字大写]。

2.支付方式：签订合同后XX日内，甲方支付乙方合同总价的XX%作为预付款；乙方按合同要求完成设计任务后，甲方支付乙方合同总价的XX%；剩余XX%的设计费在乙方按合同要求完成全部设计任务后XX日内支付。

3.乙方在完成设计任务后，应提供正式发票给甲方，甲方在接到发票后XX日内付款。

第四条双方职责

1.甲方职责：

（1）在合同签订后，应尽快向乙方提供详细的施工图纸或设计要求；

（2）负责协调乙方与其他相关单位的关系；

（3）及时支付设计费用，确保乙方正常开展设计工作。

2.乙方职责：

（1）按照甲方提供的设计要求或施工图纸进行设计，确保设计质量符合相关标准；

（2）在设计过程中，应与甲方保持密切沟通，及时反馈设计进展；

（3）按时完成设计任务，并提交完整的设计成果。

第五条违约责任

1.甲方违约责任：如甲方未能按时支付设计费用或未能提供必要的设计要求，应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿乙方因此造成的损失等。

2.乙方违约责任：如乙方未能按时完成设计任务或设计质量不符合相关标准，应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿甲方因此造成的损失等。

第六条争议解决

1.如双方在执行合同过程中发生争议，应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

2.在争议解决期间，双方应继续履行合同中未涉及争议的其他条款。

第七条合同生效与终止

1.本合同自双方签字盖章之日起生效。合同生效后，双方应认真履行各自的职责和义务。

2.在合同执行过程中，如遇不可抗力因素导致合同无法继续履行时，双方可协商终止合同。合同终止后，双方应友好协商解决相关事宜。

第八条其他事项

1.本合同未尽事宜，双方可协商补充。补充协议与本合同具有同等法律效力。

2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。具有同等法律效力。

3.乙方需提供相关资质证明文件。

篇2

合同编号：[具体编号]

甲方（委托人）：[甲方公司名称]

地址：[甲方公司地址]

法定代表人：[甲方法人姓名]

乙方（设计人）：[乙方公司名称]

地址：[乙方公司地址]

法定代表人：[乙方法人姓名]

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，结合工程设计的实际情况，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就甲方委托乙方承担工程的设计事宜，达成如下协议：

第一条工程概况与设计内容

1.工程名称：[具体工程名称]。

2.工程地点：[具体工程地点]。

3.设计内容（包括但不限于）：建筑设计、结构设计、给排水设计、电气设计、暖通设计等。

第二条设计费用及付款方式

1.设计费用：总设计费用为人民币[具体金额]（￥[具体金额]）。该费用包括初步设计、方案设计、施工图设计等全部设计服务费用。除非另有约定，此费用不得更改。

2.付款方式：合同签订后，甲方支付乙方总设计费用的XX%作为预付款；乙方提交初步设计方案后，甲方支付XX%；设计成果交付并通过甲方验收后XX日内支付剩余款项。每次付款前，乙方需向甲方提供正规发票。

第三条设计周期与进度安排

1.乙方应在合同签订后的XX个工作日内开始设计